D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità)

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di legittimità della risoluzione anticipata di contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. committente e del correlato diritto dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto.

Altre questioni

Sul diritto dell'appaltatore pubblico di agire in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento della p.a. committente ove essa abbia risolto unilateralmente il contratto.
e altre 3 questioni

Tribunale di Latina, 3 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 luglio 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 140 (affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione contratto) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Premessa l'individuazione delle evenienze che consentono di procedere all'interpello progressivo ai sensi dell'art. 140 del d.lgs. 163/2006, sui criteri di interpretazione dell'articolo citato e sulla necessità che sia stipulato con l'operatore che ha presentato la seconda miglior offerta un contratto avente il medesimo contenuto di quello concluso con l'aggiudicatario originale,…

Tribunale di Napoli, 28 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 luglio 2026

Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità di configurare l'A.T.I. come un autonomo centro di imputazione giuridica.

Altre questioni

Sul soggetto che ha rappresentanza esclusiva, anche processuale, dell'A.T.I. nei confronti della stazione appaltante.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Caltanissetta, 12 novembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 19 maggio 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Se l'appaltatore sia tenuto ad iscrivere riserva anche con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto ed alle pretese risarcitorie ad essa conseguenti.

Altre questioni

Sul potere del giudice ordinario di accertare la sussistenza delle condizioni di legittimità dell'atto amministrativo con cui la p.a. committente rescinda da un contratto d'appalto pubblico.
e altre 3 questioni

Tribunale di Roma, 1 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 maggio 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità delle norme civilistiche sull'inadempimento nella fase di esecuzione di un contratto d'appalto pubblico, avuto riguardo al caso in cui sussista un provvedimento unilaterale di risoluzione della stazione appaltante.

Altre questioni

Premessa l'(ir)rilevanza dell'intempestività delle riserve in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico, sui limiti entro cui in tal caso il contenuto sostanziale delle riserve assume rilevanza e sulle modalità con cui le relative pretese devono essere fatte valere.
e altre 3 questioni

Tribunale di Roma, 4 novembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 aprile 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Premessa la natura (provvedimentale o privatistica?) dell'atto di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico disposto dalla p.a. a mente della normativa speciale sugli appalti pubblici, sulla facoltà dell'appaltatore di contestarne la legittimità dinanzi al giudice ordinario e di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'ordinaria disciplina civilistica sull'inadempimento.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità per stazione appaltante e appaltatore di mutare in giudizio, rispettivamente, le ragioni del provvedimento di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico e quelle addotte per contestarne la legittimità e sui limiti entro cui il giudice è tenuto a valutare la validità di predetto provvedimento.
e altre 2 questioni

Tribunale di CuTribunale di Cuneo, 9 settembre 2025neo, 9 settembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 marzo 2026

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla (non) automatica nullità di un contratto d'appalto pubblico stipulato a seguito di un accordo corruttivo e sulla risolubilità del medesimo nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 32 del d.l. 90/2014 convertito in l. 114/2014.

Altre questioni

Sul momento a partire dal quale la p.a. può esercitare il diritto di risolvere un contratto d'appalto pubblico stipulato a seguito di un accordo corruttivo: rinvio a giudizio o sentenza di condanna?
e altre 2 questioni

Corte d'Appello di Roma, 7 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 febbraio 2026

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul giudice a cui sono devolute le controversie afferenti la risoluzione anticipata di un contratto d'appalto pubblico autoritativamente disposta dalla p.a..

Altre questioni

Sul diritto dell'appaltatore di agire in giudizio per la risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico ove la p.a. abbia esercitato il potere autoritativo di risolvere il medesimo contratto.
e altre 3 questioni

Tribunale di Latina, 4 luglio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 dicembre 2025

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui presupposti e sulle modalità con cui la stazione appaltante deve esercitare il potere in autotutela di risoluzione di un contratto d'appalto a mente dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni

Sull'(in)idoneità dei ritardi dell'amministrazione, da cui sia derivato il ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione di lavori pubblici, a determinare di per sé l'illegittimità della risoluzione disposta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 163/2006.
e altre 1 questioni

Tribunale di Catania, 29 maggio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 novembre 2025

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul parametro, previsto sin dalla l. 2248/1865 e ribadito nelle successive modifiche normative in materia di appalti pubblici tra cui da ultimo nel d.lgs. 36/2023, che può essere utilizzato per la quantificazione del danno da lucro cessante che la stazione appaltante è tenuta a risarcire all'appaltatore in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a..

Altre questioni

Sul soggetto su cui, ove la stazione appaltante chieda la diminuzione del risarcimento del danno da lucro cessante da riconoscersi all'appaltatore a seguito della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a., grava l'onere di provare che l'impresa ha o non ha riutilizzato i mezzi e la manodopera per lo svolgimento di altri analoghi servizi o appalti.
e altre 1 questioni

Tribunale di Tempio Pausania, 28 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 ottobre 2025

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) D.LGS 50.2016. Art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) Riservato agli abbonati

Premesso l'obbligo dell'appaltatore di opere pubbliche di verificare la validità tecnica del progetto esecutivo, sulla responsabilità dell'appaltatore per la scoperta in corso d'opera di condizioni geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori e sulle sole ipotesi in cui in tal caso la responsabilità dell'appaltatore resta esclusa.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di opere pubbliche di contestare l'inadempimento della stazione appaltante in corso d'opera in ipotesi di mancata allegazione al progetto esecutivo della relazione geologica.
e altre 2 questioni

Tribunale di Sassari, 11 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 agosto 2025

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul giudice competente a giudicare in materia di risoluzione anticipata di un contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. per inadempimento dell'appaltatore.

Altre questioni

Sul diritto dell'appaltatore, nel caso in cui la p.a. committente abbia esercitato il potere di risolvere unilateralmente un contratto d'appalto pubblico, di agire in giudizio chiedendo la risoluzione ai sensi della disciplina civilistica.
e altre 3 questioni

Tribunale di Latina, 21 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 luglio 2025

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulle modalità con cui la stazione appaltante è tenuta ad effettuare la preventiva contestazione degli inadempimenti contrattuali dell'appaltatore prima di procedere alla risoluzione di un contratto d'appalto pubblico ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Tribunale di Pordenone, 6 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 giugno 2025

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sui limiti dei poteri decisori e di ricognizione del Giudice ordinario nei confronti dell'azione amministrativa.

Altre questioni

Sugli elementi che il giudice ordinario è tenuto a considerare e sulle modalità con cui è tenuto a valutare la legittimità della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico.
e altre 1 questioni

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 21 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 maggio 2025

Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Premessa la natura pubblicistica del potere della p.a. di risolvere unilateralmente un contratto d'appalto pubblico, sui presupposti e sulla procedura da seguire per la risoluzione in autotutela disciplinata dall'art. 136 del d.lgs. 163/2006 con particolare riguardo al caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile all'appaltatore.

Altre questioni

Premessi i casi in cui la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico da parte della p.a. ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006 deve considerarsi illegittima, sulla (im)possibilità per l'appaltatore in tal caso di ottenere, oltre al risarcimento dei danni subiti, l'annullamento del provvedimento illegittimo.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Roma, 8 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 aprile 2025

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento in appalti e concessioni) D.LGS 163.2006. Art. 10 (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione) Riservato agli abbonati

Sui compiti di vigilanza del r.u.p. nella fase di esecuzione di un contratto d'appalto pubblico nella vigenza del d.lgs. 50/2016.

Altre questioni

Sulla validità della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico effettuata dalla stazione appaltante a mezzo di clausola risolutiva espressa senza l'osservanza della procedura pubblicisitca prevista dall'art. 119 de d.p.r. 554/1999, dall'art. 136 del d.lgs. 163/2006 e dal co. 3 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Tribunale di Napoli Nord, 26 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 febbraio 2025

Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla natura (non) pubblicistica del procedimento e dell'atto di risoluzione di contratto d'appalto pubblico di cui all'art. 136 del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni

Sulla necessità che, anche in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento dell'appaltatore, l'ente pubblico proceda al collaudo delle opere limitatamente ai lavori eseguiti.

Corte d'Appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, 8 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di diritti ed obblighi scaturenti da un contratto d'appalto di opere pubbliche, ove sia intervenuta la risoluzione in danno della stazione appaltante mediante atto amministrativo.

Altre questioni

Sull'applicabilità delle norme generali sull'inadempimento alla risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico.
e altre 3 questioni

Tribunale di Lamezia Terme, 19 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul potere del giudice ordinario di accertare la legittimità degli atti con cui la p.a. eserciti la facoltà di risolvere unilateralmente o di recedere da un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni

Sugli elementi che devono essere valutati, ai fini dell'importanza del rispettivo inadempimento, nel caso in cui, a fronte di un provvedimento di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico da parte della p.a., l'appaltatore richieda a sua volta la risoluzione per inadempimento della stazione appaltante.
e altre 2 questioni

Tribunale di Pescara, 25 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 dicembre 2024

Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione del giudice ordinario in materia di legittimità dei provvedimenti con cui la p.a. eserciti la facoltà di recedere da un contratto d'appalto di opere pubbliche o di risolverlo unilateralmente.

Tribunale di Ivrea, 8 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 dicembre 2024

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla gravità che i vizi dell'opera debbono raggiungere affinché risulti fondata la risoluzione di un contratto d'appalto da parte del committente e sui rimedi esperibili da quest'ultimo ove i vizi non raggiungano la predetta gravità.

Altre questioni

Sull'onere probatorio posto in capo al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per i difetti dell'opera, anche nel caso in cui sia stato già emesso il CRE.
e altre 2 questioni

Corte d'Appello di Reggio Calabria, 13 giugno 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 19 novembre 2024

Tribunali Risarcimento danni D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla (non) lesività, anche ai fini del risarcimento del danno richiesto dall'appaltatore, della segnalazione all'ANAC da parte della p.a. committente di una vicenda risolutiva di un appalto pubblico.

Altre questioni

Sulla (in)idoneità di un singolo inadempimento pregresso di un'impresa a giustificare ex se l'esclusione della partecipazione a gare d'appalto in assenza di una specifica valutazione prognostica della stazione appaltante.
e altre 3 questioni

Tribunale di Firenze, 23 giugno 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 ottobre 2024

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premessa la derogabilità delle norme di cui ai co. 4 e 5 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, sulla validità della clausola risolutiva espressa apposta in un contratto d'appalto pubblico a favore della p.a. in caso di specifici inadempimenti dell'appaltatore.

Altre questioni

Premessa la natura di contratto autonomo di garanzia della cauzione prestata dal concessionario pubblico alla p.a. concedente e la modalità con cui la garanzia può essere escussa, sull'obbligo del garante di effettuare il pagamento richiesto dalla p.a. anche in assenza di verifica dell'inadempimento del concessionario - salva l'exceptio doli - e sull'onere probatorio posto in capo al garante circa l'esatto adempimento del debitore.
e altre 1 questioni

Corte d'Appello di Milano, 22 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 ottobre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla distinzione tra sospensione necessaria dei lavori e sospensione discrezionale dei lavori, che legittima l'appaltatore a sottrarsi al vincolo contrattuale, nella vigenza del d.p.r. 207/2010.

Altre questioni

Sul momento in cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere la riserva nei differenti casi in cui l'asserita illegittimità della sospensione sia originaria ovvero emerga in un momento successivo.
e altre 1 questioni

Tribunale di Belluno, 27 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 ottobre 2024

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulla facoltà dell'appaltatore di invocare dinanzi al giudice ordinario la risoluzione del contratto d'appalto pubblico in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale, pur in presenza di un successivo provvedimento della p.a. committente di rescissione del contratto d'appalto pubblico,…

Altre questioni

Sulla (im)possibilità per l'appaltatore, in caso di inadempimento della stazione appaltante pubblica all'obbligo di tempestiva consegna dei lavori, di ricorrere ai rimedi ordinari previsti per l'inadempimento delle obbligazioni e sul diverso rimedio configurato in tal caso a favore dell'appaltatore dal d.p.r. 1963/1962 e dai successivi d.p.r. n. 554/1999 e d.p.r. n. 207/2010, anche ai fini del diritto al compenso per i maggiori oneri sopportati a causa del ritardo.
e altre 3 questioni

Tribunale di Salerno, 24 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 settembre 2024

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul potere del giudice ordinario di accertare la sussistenza delle condizioni di legittimità della risoluzione di un contratto d'appalto di opere pubbliche effettuata da parte della p.a. committente mediante atto amministrativo ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Tribunale di Brindisi, 15 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 settembre 2024

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere dell'appaltatore, che abbia apposto tempestivamente riserva per i vizi progettuali di un'opera pubblica, di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Altre questioni

Sull'obbligo dell'appaltatore di controllare la validità tecnica del progetto fornito dal committente, con particolare riguardo alle caratteristiche geologiche del terreno sul quale l'opera pubblica deve essere realizzata, e sulla responsabilità dello stesso ove i lavori siano ritardati per le condizioni geologiche del terreno.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Caltanissetta, 12 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 settembre 2024

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sugli elementi che il giudice è tenuto a considerare nella valutazione comparativa dei comportamenti di committente e appaltatore ove ambedue chiedano la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'altro contraente.

Altre questioni

Sulla natura autoritativa del provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto pubblico prevista dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e sulla facoltà dell'appaltatore di contestarne la legittimità dinanzi al giudice ordinario.
e altre 3 questioni

Tribunale di Vicenza, 3 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 luglio 2024

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui presupposti richiesti ai fini della valida rescissione del contratto d'appalto pubblico da parte della p.a. ai sensi dell'art. 340 della l. 2248/1865, all. F.

Altre questioni

Sulla natura di mutatio libelli della deduzione, operata nel corso del giudizio, di un fatto diverso da quello originariamente posto alla base della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento.
e altre 2 questioni

Tribunale di Napoli, 9 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 maggio 2024

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1460 (Eccezione d'inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul riparto dell'onere probatorio tra creditore e debitore in materia di adempimento delle obbligazioni, con particolare riguardo al caso in cui venga sollevata eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c..

Altre questioni

Sulla facoltà della p.a. di risolvere unilateralmente i contratti d'appalto pubblico.
e altre 1 questioni

Tribunale di Rieti, 15 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 maggio 2024