Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00

485 articoli su questo argomento.

485 articoli · pagina 4 di 17 · tutti gli argomenti

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la ratio dell'istituto delle riserve negli appalti pubblici, sull'onere dell'appaltatore di apporre specifica riserva anche nel caso in cui la pretesa fatta valere sia nota all'amministrazione committente.

Altre questioni
  • Sulla diligenza che l'appaltatore è tenuto ad osservare ai fini della valutazione circa il momento in cui devono essere apposte le riserve e sulla finalità pubblicistica delle disposizioni che impongono la tempestività delle riserve stesse.
Tribunale di Firenze, 9 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 settembre 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere dell'appaltatore, che abbia apposto tempestivamente riserva per i vizi progettuali di un'opera pubblica, di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Altre questioni
  • Sull'obbligo dell'appaltatore di controllare la validità tecnica del progetto fornito dal committente, con particolare riguardo alle caratteristiche geologiche del terreno sul quale l'opera pubblica deve essere realizzata, e sulla responsabilità dello stesso ove i lavori siano ritardati per le condizioni geologiche del terreno.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Caltanissetta, 12 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 settembre 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sugli elementi che la riserva deve contenere al fine di poter essere valutata come ammissibile.

Altre questioni
  • Sul carattere autonomo della garanzia rilasciata dall'appaltatore alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 103, co. 6, D. lgs. n. 50/2016 in conformità allo schema tipo di cui al D.M. n. 31 del 19.1.2018.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Firenze, 8 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 settembre 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese dell'appaltatore che devono essere oggetto di riserva e sulle modalità e termini entro cui l'appaltatore è tenuto ad effettuare l'iscrizione delle riserve in materia di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sulla rilevabilità in giudizio dell'eccezione di tardività della riserva, con particolare riguardo alla (ir)rilevanza dell'eventuale tempestiva formulazione dell'eccezione nella fase di istruzione preventiva.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Como, 2 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 settembre 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese dell'appaltatore che devono essere oggetto di riserva, con particolare riguardo agli interessi moratori dovuti per il ritardo nel pagamento da parte della stazione appaltante in materia di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sulla rilevabilità in giudizio della decadenza o della rinuncia alla riserva in materia di appalti pubblici.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Trani, 1 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 settembre 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui termini e sulle modalità con cui l'appaltatore è tenuto ad apporre riserva, con particolare riguardo al termine entro cui quantificare i maggiori esborsi dovuti alla sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità degli interessi al saggio delle transazioni commerciali previsti dal d.lgs. 231/2002 agli importi dovuti dalla stazione appaltante per le riserve apposte dall'appaltatore in materia di appalti pubblici.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Nola, 25 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 agosto 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la disamina dell'istituto della sospensione dei lavori in materia di appalti pubblici, sulle modalità ed i termini entro cui l'appaltatore, ove ritenga che la sospensione sia illegittima, è tenuto ad iscrivere la relativa riserva con particolare riguardo al caso in cui la sospensione non presenti immediata rilevanza onerosa.

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 18 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 agosto 2024
Tribunali Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in tema di azione per il recupero del credito per i lavori eseguiti in relazione ad un contratto d'appalto di opere pubbliche.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che intenda far valere in giudizio le pretese derivanti dalle riserve apposte.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 21 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 30 luglio 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sugli elementi che il giudice è tenuto a considerare nella valutazione comparativa dei comportamenti di committente e appaltatore ove ambedue chiedano la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'altro contraente.

Altre questioni
  • Sulla natura autoritativa del provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto pubblico prevista dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e sulla facoltà dell'appaltatore di contestarne la legittimità dinanzi al giudice ordinario.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Vicenza, 3 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 luglio 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese che devono essere oggetto di riserva, sulle finalità dell'istituto della riserva e sulle modalità con cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere la riserva in tema di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze, in punto di esecuzione di un contratto pubblico stipulato da amministrazioni dello Stato, della mancanza del visto della Corte dei Conti previsto dall'art. 3 della l. 20/1994 e sull'inapplicabilità al predetto visto della diciplina di cui agli artt. 1358 e 1359 c.c..
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Roma, 24 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 giugno 2024
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 131 (Piani di sicurezza) D.LGS 81.2008. Art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) Riservato agli abbonati

Premesso l'inquadramento del Piano di Sicurezza e Coordinamento negli appalti pubblici, sull'onere della stazione appaltante - per il tramite del coordinatore per l'esecuzione dei lavori - di aggiornare periodicamente e tempestivamente il PSC in base alle esigenze di cantiere pena la responsabilità, nei confronti dell'impresa appaltatrice, per i maggiori oneri da quest'ultima sostenuti.

Altre questioni
  • Sull'obbligo della stazione appaltante, in tema di appalto di opere pubbliche, di consegnare all'appaltatore l'area destinata all'esecuzione dei lavori libera da impedimenti, pena risarcimento dei danni.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Messina, 6 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 giugno 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese dell'appaltatore che devono essere oggetto di riserve nella vigenza del r.d. 350/1895 e del d.p.r. 554/1999 e sui termini e modalità con cui l'appaltatore è tenuto ad iscriverle a pena di decadenza.

Altre questioni
  • Sulle pretese dell'appaltatore che non sono soggette all'onere di riserva in materia di appalti pubblici.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Venezia, 19 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 giugno 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 239 (Transazione) CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità alle transazioni stipulate dalla p.a. del principio secondo cui è nullo il contratto pubblico in assenza di regolare impegno di spesa ed attestazione della copertura finanziaria.

Altre questioni
  • Sull'onere dell'appaltatore di provare i fatti costitutivi della riserva tempestivamente iscritta e di quantificare le relative pretese, non potendo il giudice procedere alla liquidazione equitativa dell'importo richiesto.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Siracusa, 26 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 giugno 2024
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 205 (accordo bonario per i lavori) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sui casi in cui, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, è possibile ricorrere all'istituto dell'accordo bonario in relazione alle riserve apposte dall'appaltatore e, premessa una disamina dei compiti in materia del direttore dei lavori o dell'esecuzione, del RUP, dei dirigenti e dei professionisti intervenuti,…

Altre questioni
  • Sui contratti d'appalto pubblico ai quali, temporalmente, si applica l'art. 205, co. 6 bis del d.lgs. 50/2016.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Piacenza, 22 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 giugno 2024
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 59 (Accordo quadro) Riservato agli abbonati

Sul valore da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione della competenza per materia al Tribunale Ordinario o a quello delle Imprese per questioni sorte in relazione all'esecuzione di contratti d'appalto pubblici applicativi di un accordo quadro nella vigenza del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sull'(in)ammissibilità o (im)procedibilità della domanda proposta in sede ordinaria, anche in via riconvenzionale, dal creditore nei confronti del fallimento.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Nuoro, 30 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 giugno 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 200 (Conto finale dei lavori). Art. 173 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla possibilità o meno che la mancata sottoscrizione del conto finale nei termini pattuiti e la sottoscrizione del medesimo senza conferma delle riserve apposte nel registro di contabilità configuri presunzione relativa di accettazione del conto finale da parte dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla possibilità per la p.a. di procedere immediatamente al recupero delle somme che risultino corrisposte all'appaltatore in misura maggiore rispetto al dovuto risultante dal conto finale sottoscritto dallo stesso appaltatore senza riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Rieti, 28 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 giugno 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore in materia di tempestività dell'apposizione delle riserve e sull'obbligo dell'appaltatore di specificarne il contenuto, pena l'impossibilità di vedersi riconosciute le relative pretese.

Tribunale di Catanzaro, 31 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 giugno 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'obbligo, posto in capo all'appaltatore, di controllare e correggere gli errori del progetto fornito dal committente.

Altre questioni
  • Sui termini entro cui l'appaltatore è tenuto ad apporre la riserva nella contabilità a seguito dell'insorgenza di un fatto lesivo in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo ai fatti produttivi di danno continuativo.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Busto Arsizio, 14 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 giugno 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'obbligo di specificità delle riserve e sui limiti del quantum che può essere richiesto in giudizio in ragione delle riserve apposte.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze per l'appaltatore, in punto di responsabilità per le carenze progettuali e strutturali di un'opera pubblica, della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. 1063/1962 di aver esaminato la situazione dei luoghi e averne valutato i riflessi sull'esecuzione dell'opera.
Corte d'Appello di Milano, 19 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 maggio 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle modalità con cui l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto a richiedere i maggiori compensi o rimborsi pretesi in misura maggiore rispetto al prezzo contrattualmente pattuito con la stazione appaltante.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità ad A.N.A.S. s.p.a. della disciplina dei contratti di appalto pubblici.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Torino, 11 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 maggio 2024
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) D.LGS 50.2016. Art. 105 (subappalto) Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità della disciplina delle riserve, e più in generale delle disposizioni pubblicistiche applicabili all'appalto di opere pubbliche, al contratto di subappalto stipulato dall'appaltatore di un'opera pubblica.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra progetto esecutivo e progetto costruttivo di cantiere e sul contenuto di quest'ultimo in tema di appalti pubblici.
Corte d'Appello di Bologna, 15 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 maggio 2024
Corti di Appello D.M. 145.2000. Art. 32 (Definizione delle riserve al termine dei lavori) D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui termini e sulle modalità con cui l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad iscrivere le riserve e sul soggetto su cui, a fronte dell'eccezione di decadenza proposta dalla p.a. committente, ricade l'onere di provare la tempestiva iscrizione delle riserve nella vigenza del d.m. 145/2000.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo alla parte che intenda avvalersi della prescrizione estintiva.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Ancona, 16 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 maggio 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere dell'appaltatore di iscrivere apposita riserva per i fatti suscettibili di incrementare i costi di un appalto pubblico e di provare in giudizio i fatti che costituiscono il fondamento delle riserve apposte.

Altre questioni
  • Sulla facoltà del giudice di procedere ad una liquidazione in via equitativa del danno cagionato dal direttore dei lavori e dall'appaltatore in conseguenza dei difetti dell'opera realizzata.
Tribunale di Livorno, 18 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 maggio 2024
Corti di Appello D.LGS 50.2016. Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Riservato agli abbonati

Sui limiti entro cui la p.a. appaltante può apportare modifiche al progetto nella fase esecutiva di un appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sul caso in cui l'impresa appaltatrice ha diritto di vedersi riconosciuti i maggiori oneri sostenuti rispetto al prezzo convenuto per un appalto di opere pubbliche stipulato a corpo.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Venezia, 11 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 aprile 2024
Corti di Appello Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione in materia di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento.

Altre questioni
  • Sulla possibilità per la stazione appaltante di agire in giudizio nei confronti della sola mandataria di un'ATI in tema di appalti pubblici.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Torino, 28 novembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 aprile 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla necessità che le richieste dell'appaltatore inerenti ai costi affrontati a causa dello svolgimento anomalo dell'appalto pubblico, delle carenze progettuali e dei comportamenti inadempienti della stazione appaltante siano esplicitate mediante riserva.

Altre questioni
  • Sulle modalità con cui le riserve devono essere iscritte nel caso in cui la p.a. committente ometta la tenuta del registro di contabilità.
Tribunale di Roma, 18 dicembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 aprile 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sui limiti dell'indagine del Giudice circa la legittimità della risoluzione del contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. committente per grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del s.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sulla valutazione cui è tenuto il giudice in caso di inadempimenti contrattuali reciproci.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Torre Annunziata, 15 dicembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 aprile 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 CODICE CIVILE. Art. 1460 (Eccezione d'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sul momento in cui sorge il diritto dell'appaltatore di ottenere il pagamento dei compensi in materia di appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sul riparto dell'onere probatorio in sede di azione di risoluzione del contratto, di risarcimento del danno ovvero di adempimento nel caso in cui il debitore eccepisca l'inadempimento del creditore ai sensi dell'art. 1460 c.c..
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Napoli, 6 dicembre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 aprile 2024
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità della rettifica del corrispettivo prevista dall'art. 1430 c.c. al caso in cui sia stato stipulato un contratto d'appalto pubblico a corpo e vi sia difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico.

Altre questioni
  • Sulla necessità che l'intempestiva iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore sia espressamente rilevata dalla p.a. committente in materia di appalti pubblici.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Udine, 8 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 marzo 2024