Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini

Risarcimento danni

290 articoli su questo argomento.

290 articoli · pagina 2 di 10 · tutti gli argomenti

Sulla ricostruzione della disciplina susseguitasi nel tempo, ed oggi contenuta nell'art. 3, co. 4 dell'all. II.14 del d.lgs. 36/2023, in tema di recesso dell'appaltatore a seguito di ritardo o mancata consegna dei lavori da parte della p.a., avuto particolare riguardo al rapporto dell'istituto con la risoluzione civilistica ed alla sua ratio.

Altre questioni
  • Premessa la disamina della nozione di “consegna dei lavori” contenuta nell'art. 3 dell'all. II.14 del d.lgs. 36/2023, sulla (im)possibilità per l'appaltatore di opere pubbliche di risolvere il contratto in caso di inadempimento della p.a. all'obbligo di consegna dei lavori e sull'istituto che in tal caso l'appaltatore è tenuto ad attivare al fine di sciogliere il rapporto o di ottenere il diritto al compenso per i maggiori oneri sostenuti ed il risarcimento del danno.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Teramo, 22 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 ottobre 2025

Sul parametro, previsto sin dalla l. 2248/1865 e ribadito nelle successive modifiche normative in materia di appalti pubblici tra cui da ultimo nel d.lgs. 36/2023, che può essere utilizzato per la quantificazione del danno da lucro cessante che la stazione appaltante è tenuta a risarcire all'appaltatore in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a..

Altre questioni
  • Sul soggetto su cui, ove la stazione appaltante chieda la diminuzione del risarcimento del danno da lucro cessante da riconoscersi all'appaltatore a seguito della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a., grava l'onere di provare che l'impresa ha o non ha riutilizzato i mezzi e la manodopera per lo svolgimento di altri analoghi servizi o appalti.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Tempio Pausania, 28 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 ottobre 2025
Corti di Appello Risarcimento danni D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) Riservato agli abbonati

Sulla differenza, anche nell'ambito degli appalti pubblici, tra danno da perdita di chance e danno avente nesso eziologico diretto con la condotta illegittima.

Altre questioni
  • Sull'(in)idoneità della sospensione dei pagamenti della stazione appaltante all'appaltatore, disposta in attesa delle fatture dei pagamenti da quest'ultimo effettuati al subappaltatore, a fondare di per sé la pretesa del subappaltatore al pagamento diretto.
Corte d'Appello di Cagliari, 28 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 30 settembre 2025
Corti di Appello Giurisdizione Aggiudicazione provvisoria e definitiva Riservato agli abbonati

Sul giudice competente a giudicare in materia di danni derivanti al privato dalla revoca dell'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'appaltatore colpito da informativa antimafia interdittiva di richiedere i danni ad esso cagionati dalla revoca dell'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante, anche ove quest'ultima abbia motivato il provvedimento di revoca sulla base di ulteriori profili quali quelli civilistici di inadempimento.
Corte d'Appello di Genova, 20 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 settembre 2025

Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sull'(in)applicabilità della disciplina della sospensione dei lavori, anche in tema di risarcimento del danno subito dall'appaltatore, in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Palermo, 1 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 settembre 2025

Premessa l'individuazione delle disposizioni che regolano il certificato di esecuzione dei lavori nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010 e l'insussistenza di discrezionalità della p.a. nel rilasciarlo, sul giudice competente a giudicare in materia di risarcimento dei danni cagionati dal mancato rilascio di predetta certificazione.

Altre questioni
  • Sugli indici da considerare al fine di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità della p.a. per il danno cagionato da statuizioni provvedimentali illegittime.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Venezia, 14 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 settembre 2025

Sul giudice competente a giudicare la domanda di accertamento della nullità di un contratto pubblico ove l'invalidità sia derivata da vizi del procedimento amministrativo presupposto del contratto, con particolare riguardo al caso in cui si tratti di un contratto d'appalto pubblico e manchi un provvedimento di revoca in autotutela dell'aggiudicazione o comunque una pronuncia giurisdizionale di…

Altre questioni
  • Premessa la disamina delle nozioni di “reato-contratto” e di “reato in contratto” e degli orientamenti giurisprudenziali in tema di criteri di valutazione dell'invalidità del negozio concluso a seguito di reati compiuti da una parte in danno dell'altra, sul regime di invalidità dei contratti d'appalto pubblico conclusi a seguito di reati commessi durante la fase procedimentale amministrativa antecedente alla stipula, con particolare riguardo ai reati che concernono la scelta del contraente.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Brindisi, 19 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 agosto 2025

Sulla necessità, ai fini della valida conclusione di un contratto di subappalto, che, nella vigenza sia del d.lgs. 50/2016 che del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante autorizzi il subappalto.

Altre questioni
  • Premesso l'obbligo dell'appaltatore di opere pubbliche di trasmettere al subappaltatore l'autorizzazione al subappalto ricevuta dalla stazione appaltante, sulla (im)possibilità per il subappaltatore di procedere ai lavori ove non abbia ricevuto la predetta autorizzazione e sull'idoneità della mancata comunicazione dell'autorizzazione ad integrare un inadempimento grave dell'appaltatore.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Napoli, 3 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 giugno 2025

Sui documenti e sulle modalità con cui l'appaltatore di opera pubblica, nella vigenza del r.d. 350/1895, è tenuto ad iscrivere le riserve per le maggiori spese sostenute a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, con particolare riguardo al caso in cui la sospensione sia produttiva di danni sin dall'inizio ed essi non siano immediatamente quantificabili.

Altre questioni
  • Sui casi residuali in cui, nella vigenza della l. 2248/1865, le condizioni di maggior onerosità nell'escuzione delle opere determina l'aumento del corrispettivo degli appalti pubblici a corpo.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Ancona, 13 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 giugno 2025

Sulla decorrenza degli interessi sulle riserve che afferiscono a pretese risarcitorie negli appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sul soggetto in capo a cui, in caso di appalto pubblico affidato ad un consorzio di cooperative eseguito mediante una consorziata esecutrice, maturano i requisiti di capacità tecnica e professionale derivanti dall'appalto: consorzio o consorziata esecutrice?
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Messina, 27 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 9 giugno 2025

Sul riparto dell'onere probatorio tra stazione appaltante ed appaltatore in materia di adempimento di un contratto d'appalto pubblico, con particolare riguardo al caso in cui l'appaltatore produca in giudizio il contratto ed alleghi l'inadempimento della p.a. all'obbligo di consegnare i lavori.

Altre questioni
  • Premesso l'obbligo della stazione appaltante di effettuare la consegna dei lavori all'appaltatore di opere pubbliche, sulla necessità che quest'ultimo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto per l'omessa o ritardata consegna dei lavori da parte della p.a. committente, eserciti la preventiva facoltà di recesso.
Tribunale di Napoli, 20 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 maggio 2025
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1665 (Contratto d'appalto) Risarcimento danni Riservato agli abbonati

Sulla responsabilità della p.a. committente e dell'appaltatore per i danni cagionati ai terzi dall'opera appaltata durante l'esecuzione di lavori pubblici.

Altre questioni
  • Sulla responsabilità del committente ex art. 2051 c.c. per i danni che, in tema di appalto d'opera sia privato che pubblico, siano cagionati ai terzi dal bene consegnato all'appaltatore.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Catanzaro, 20 dicembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 20 maggio 2025

Sulla responsabilità dell'appaltatore, che abbia eseguito lavori pubblici conformemente a quanto previsto nei progetti forniti dalla stazione appaltante, per i danni arrecati ai terzi dalle lavorazioni eseguite.

Altre questioni
  • Sulla responsabilità del committente pubblico, che abbia omesso di esercitare i poteri di controllo ed ingerenza nell'esecuzione di lavori pubblici, per i danni arrecati ai terzi dalle lavorazioni eseguite dall'appaltatore.
Corte d'Appello di Reggio Calabria, 13 dicembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 20 maggio 2025

Premessa la natura pubblicistica del potere della p.a. di risolvere unilateralmente un contratto d'appalto pubblico, sui presupposti e sulla procedura da seguire per la risoluzione in autotutela disciplinata dall'art. 136 del d.lgs. 163/2006 con particolare riguardo al caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile all'appaltatore.

Altre questioni
  • Premessi i casi in cui la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico da parte della p.a. ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006 deve considerarsi illegittima, sulla (im)possibilità per l'appaltatore in tal caso di ottenere, oltre al risarcimento dei danni subiti, l'annullamento del provvedimento illegittimo.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Roma, 8 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 aprile 2025

Sui casi in cui, alla luce degli orientamenti ANAC e della giurisprudenza di legittimità, è possibile derogare al principio di immodificabilità del prezzo di un appalto pubblico a corpo, con particolare riguardo al caso in cui vengano eseguiti lavori aggiuntivi su richiesta della stazione appaltante ed a quello in cui siano modificati i disegni esecutivi le specifiche tecniche.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'appaltatore che abbia dichiarato di aver trovato il progetto esecutivo immune da errori e di conoscere lo stato dei luoghi di chiedere il compenso e/o il risarcimento per i costi sostenuti per le carenze progettuali di un appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Rovigo, 20 dicembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 aprile 2025

Sulla normativa applicabile al caso di sospensione dei lavori illegittima, perché disposta in assenza di circostanze esterne, straordinarie ed oggettivamente imprevedibili previste dall'art. 158 del d.p.r. 207/2010, per fatti imputabili alla stazione appaltante in tema di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sui documenti su cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere e successivamente confermare le riserve relative ai danni derivanti da illegittima sospensione di lavori pubblici.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Milano, 20 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 9 aprile 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) Fallimento Riservato agli abbonati

Sui presupposti necessari affinché, nella vigenza dell'art. 118, co. 3 bis del d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante possa esercitare la facoltà di provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori ove nei confronti dell'appaltatore penda una procedura di concordato preventivo.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di individuare nella l. 180/2011 norme che impongano alla stazione appaltante il pagamento diretto ai subappaltatori di appalti pubblici che siano piccole o medie imprese.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Venezia, 27 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 9 aprile 2025

Sulla ratio dell'istituto delle riserve negli appalti pubblici, sulle pretese dell'appaltatore che ne devono essere oggetto, sui documenti e tempi nei quali le riserve devono essere apposte e sulla loro rilevabilità in giudizio.

Altre questioni
  • Sull'obbligo della stazione appaltante di consegnare all'appaltatore l'area destinata all'esecuzione di lavori pubblici libera da impedimenti alla sua piena utilizzabilità e di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Napoli, 19 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 9 aprile 2025

Sulla natura di debito di valore del risarcimento dovuto all'appaltatore per i costi manutentivo/custodiali da esso sostenuti in caso di mancata riacquisizione, da parte della p.a. committente, delle aree di cantiere a seguito di cessazione delle attività lavorative dovute a fatto della stazione appaltante.

Altre questioni
  • Sul soggetto su cui ricadono i costi manutentivi e custodiali del cantiere in caso di impossibilità di procedere con i lavori imputabile alla stazione appaltante, con particolare riguardo al caso di diniego di perizia di variante e di illegittima sospensione dei lavori nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 e successivamente del d.m. 145/2000.
Tribunale di Napoli, 9 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 marzo 2025

Sulla (im)possibilità per l'appaltatore che abbia richiesto ed ottenuto la sospensione di lavori, anche per fatto imputabile alla p.a., di richiedere i meccanismi risarcitori e compensativi previsti per in caso di sospensione illegittima ordinata dalla P.A..

Altre questioni
  • Premessi gli obblighi restitutori che sorgono in capo alle parti in caso di risoluzione di un contratto d'appalto anche pubblico, sul criterio di determinazione del valore delle opere realizzate dall'appaltatore: valore venale di mercato o prezzi contrattualmente pattuiti?
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Nola, 6 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 marzo 2025

Sul riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. in materia di risarcimento del danno per mancata stipula di un contratto d'appalto pubblico con il soggetto originariamente individuato come vincitore di una gara.

Altre questioni
  • Premessa la configurabilità della responsabilità precontrattuale della p.a. nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, sui requisiti, oggettivi e soggettivi, che devono sussistere affinché possa definirsi integrato l'affidamento legittimo dei privati tutelabile mediante il rimedio della responsabilità precontrattuale.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Ferrara, 24 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 marzo 2025

Sulla natura contrattuale dell'obbligo della stazione appaltante di procedere alla tempestiva consegna dei lavori all'appaltatore di opere pubbliche e sulla conseguente natura contrattuale della responsabilità della p.a. in caso di inadempimento.

Altre questioni
  • Sugli strumenti di tutela che l'appaltatore ha a disposizione in caso di inadempimento della stazione appaltante all'obbligo di tempestiva consegna dei lavori, con particolare riguardo alla nececessità, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, che l'appaltatore presenti istanza di recesso dal contratto d'appalto pubblico ed all'esclusione della sua responsabilità per ritardo nel completamento dell'opera anche in caso di mancata presentazione dell'istanza di recesso.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Firenze, 26 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 febbraio 2025

Sugli adempimenti che l'appaltatore deve porre in essere al fine di evitare la decadenza dal diritto di esercitare le riserve nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 e del r.d. 350/1895.

Altre questioni
  • Sul riparto dell'onere probatorio tra stazione appaltante ed appaltatore in materia di decadenza dalle riserve, con particolare riguardo alla necessità che la p.a. committente contesti la tempestività delle riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Milano, 6 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025

Sui criteri idonei a determinare il carattere novativo o conservativo di una transazione, con particolare riguardo alla (im)possibilità di ritenere novativa una transazione che espressamente colleghi l'effetto novativo alla regolare esecuzione del nuovo contratto d'appalto stipulato con la transazione medesima.

Altre questioni
  • Premessa la natura di grave inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto d'appalto, del protrarsi del mancato pagamento, sugli effetti della risoluzione di un contratto d'appalto con particolare riguardo alla quantificazione dell'opus dovuto dal commitente all'appaltatore per le opere già eseguite: equivalente monetario o prezzo contrattualmente pattuito?
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Salerno, 14 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025