Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

Tribunali

Gli articoli pubblicati sotto «Tribunali».

1.183 articoli · pagina 10 di 40

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 153 (Finanza di progetto) D.LGS 163.2006. Art. 30 (Concessione di servizi) Riservato agli abbonati

Sulle caratteristiche e gli elementi che connotano l'istituto della finanza di progetto.

Altre questioni
  • Sulle distinte fasi procedurali che contraddistinguono la finanza di progetto, con particolare riguardo alla fase pubblicistica ed alla fase privatistica.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Pescara, 15 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 marzo 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) D.LGS 50.2016. Art. 105 (subappalto) Riservato agli abbonati

Premessa, nella vigenza del d.lgs. 163/2006, la facoltà del committente di procedere unilateralmente al pagamento diretto al subappaltatore anche in deroga alle previsioni del bando di gara, sulla natura giuridica della clausola di pagamento diretto al subappaltatore e sui rapporti obbligatori originati da tale clausola.

Altre questioni
  • Sulle tutele per il subappaltatore che non abbia ottenuto i pagamenti dall'appaltatore principale, nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e della l. 180/2011.
Tribunale di Roma, 3 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 marzo 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 144 (Interessi per ritardato pagamento). Art. 30 554.99 D.LGS 163.2006. Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sulla disciplina degli interessi legali e moratori negli appalti di lavori pubblici nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.m. 145/2000.

Altre questioni
  • Premessa l'evoluzione normativa in materia di revisione dei prezzi nei lavori pubblici dal dopoguerra al d.lgs. 163/2006, sulla ratio e sul funzionamento dell'istituto dell'appalto pubblico a prezzo chiuso.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Caltagirone, 20 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 febbraio 2025
Tribunali Servizi assicurativi Risarcimento danni Riservato agli abbonati

Sulla legittimazione della p.a., in relazione ai danni subiti dai beni pubblici che in virtù di un contratto d'appalto pubblico sono attribuiti in custodia all'appaltatore, a richiedere il risarcimento dei predetti danni alla compagnia assicuratrice che abbia stipulato con l'appaltatore una polizza CAR (Contractor All Risk) a copertura dei danni alle cose di proprietà della p.a..

Corte d'Appello di Milano, 2 febbraio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 febbraio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 30 (Concessione di servizi) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Premessa la distinzione tra appalto pubblico di servizi e concessione di servizi, sulla qualificazione del rapporto (come appalto o concessione) nel caso in cui l'amministrazione sia tenuta a versare un canone al gestore dei servizi e questi non percepisca alcun provento dagli utenti.

Altre questioni
  • Sul riparto di giurisdizione nella fase anteriore e successiva all'aggiudicazione di una concessione di servizi pubblici, con particolare riguardo agli atti autoritativi emanati dalla p.a. dopo l'aggiudicazione.
Tribunale di Lecce, 2 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 febbraio 2025
Tribunali Risarcimento danni Aggiudicazione provvisoria e definitiva Riservato agli abbonati

Premessi gli orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità della p.a. per i danni derivanti da provvedimento illegittimo, sulle pecurialità che siddetta responsabilità assume nell'ambito degli appalti pubblici con particolare riguardo alla (non) necessità, ai fini di ritenere integrata la responsabilità della p.a. per i danni cagionati da illegittimità dell'aggiudicazione,…

Tribunale di Torino, 15 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 febbraio 2025
Tribunali D.lgs. 276.2003 art. 29 (appalto) D.LGS 163.2006. Art. 74 (Forma e contenuto delle offerte) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità di estendere al committente pubblico il regime di responsabilità solidale previsto negli appalti privati per i crediti retributivi vantati dai dipendenti nei confronti dell'appaltatore e sull'applicabilità delle norme ordinarie in materia di responsabilità precontrattuale alle condotte della p.a.,…

Altre questioni
  • Sulla (il)legittimità delle offerte condizionate in materia di procedure di evidenza pubblica.
Tribunale di Genova, 10 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 febbraio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità delle norme in materia di inadempimento e risoluzione del contratto al caso in cui la p.a. committente disponga la sospensione di lavori pubblici per fatto imputabile alla medesima stazione appaltante.

Altre questioni
  • Sulla (il)legittimità della sospensione dei lavori disposta per la necessità di approvare una perizia di variante ove tale necessità sia ricollegabile a negligenza o imperizia della stazione appaltante nella predisposizione del progetto, con particolare riguardo al caso in cui manchi un'autorizzazione che la committenza avrebbe potuto richiedere in fase progettuale.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Castrovillari, 7 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 febbraio 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere della stazione appaltante di eccepire tempestivamente la decadenza per le riserve iscritte tardivamente dall'appaltatore.

Altre questioni
  • Sulle ipotesi idonee a legittimare l'iscrizione delle riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Monza, 7 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 febbraio 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul requisito di specificità delle riserve.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di esprimere le riserve con modalità diverse dall'iscrizione sul registro di contabilità, con particolare riguardo a note inviate dall'appaltatore alla stazione appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Frosinone, 4 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 febbraio 2025
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento in appalti e concessioni) D.LGS 163.2006. Art. 10 (Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione) Riservato agli abbonati

Sui compiti di vigilanza del r.u.p. nella fase di esecuzione di un contratto d'appalto pubblico nella vigenza del d.lgs. 50/2016.

Altre questioni
  • Sulla validità della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico effettuata dalla stazione appaltante a mezzo di clausola risolutiva espressa senza l'osservanza della procedura pubblicisitca prevista dall'art. 119 de d.p.r. 554/1999, dall'art. 136 del d.lgs. 163/2006 e dal co. 3 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.
Tribunale di Napoli Nord, 26 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 febbraio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 153 (Finanza di progetto) Riservato agli abbonati

Premessa la disciplina della finanza di progetto contenuta nel d.lgs. 163/2006, sulla necessità che la stazione appaltante indichi all'operatore economico, negli atti di gara e nello studio di fattibilità, tutti gli oneri che concorrono a definire il rischio legato all'investimento.

Altre questioni
  • Sulla (in)validità, in caso di omissione progettuale della p.a., della clausola di un contratto di concessione pubblica a mente della quale non possono essere richieste alla stazione appaltante prestazioni diverse da quelle espressamente previste nel contratto stesso.
Tribunale di Potenza, 26 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 febbraio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Riservato agli abbonati

Premessa la natura giuridica del RTI nell'ambito degli appalti pubblici, sul soggetto del RTI legittimato a stare in giudizio nei confronti della stazione appaltante, su quello legittimato a stare in giudizio nei confronti dei terzi e su quello legittimato a stare in giudizio per l'impugnativa degli atti di gara.

Altre questioni
  • Sull'unico caso in cui le mandanti di RTI divengono legittimate ad agire direttamente nei confronti della stazione appaltante per le questioni inerenti un appalto pubblico.
Tribunale di Roma, 13 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 febbraio 2025
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 113 (Cauzione definitiva) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di escussione della garanzia per mancata stipulazione del contratto d'appalto pubblico a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Altre questioni
  • Premessa la natura giuridica della cauzione provvisoria nella vigenza del d.lgs. 163/2006, sui casi e modalità con cui il garante può opporsi alla richiesta di escussione presentata dalla stazione appaltante.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Roma, 10 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 febbraio 2025
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 42 (conflitto di interessi) Riservato agli abbonati

Sulla ricostruzione del quadro normativo regolante il conflitto di interessi dei dipendenti della p.a. che operano negli appalti pubblici, rilevante anche in ordine al controllo di legittimità delle procedure di evidenza pubblica, con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, dal dpr. 62/2013, dal d.lgs. 36/2023, dalla delibera ANAC n. 494 del 5.6.2019,…

Tribunale di Pescara, 12 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 febbraio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) CODICE CIVILE. Art. 2222 (Contratto d'opera) Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità della disciplina dei contratti pubblici agli enti pubblici non economici, con particolare riguardo agli istituti scolastici.

Altre questioni
  • Sulla forma che devono rivestire i contratti d'opera professionale e d'appalto pubblico stipulati dalla p.a., con particolare riguardo agli enti locali.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Napoli, 12 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 febbraio 2025
Tribunali Energia Giurisdizione Riservato agli abbonati

Premessa la natura e le caratteristiche dell'istituto del finanziamento tramite terzi nell'ambito degli appalti pubblici di servizi energetici, sulla distinzione tra ESCo ed ESPC e sulle caratteristiche ed obblighi che si instaurano tra stazione appaltante ed appaltatore negli appalti pubblici di energia realizzati tramite ESCo.

Altre questioni
  • Sulle modalità con cui, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 115/2008, devono essere formulati gli atti di gara aventi ad oggetto appalti pubblici di energia e sugli elementi e reciproci obblighi che devono essere specificamente regolamentati nel susseguente contratto d'appalto.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Lamezia Terme, 10 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 febbraio 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sugli adempimenti che l'appaltatore deve porre in essere al fine di evitare la decadenza dal diritto di esercitare le riserve nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 e del r.d. 350/1895.

Altre questioni
  • Sul riparto dell'onere probatorio tra stazione appaltante ed appaltatore in materia di decadenza dalle riserve, con particolare riguardo alla necessità che la p.a. committente contesti la tempestività delle riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Milano, 6 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premessa l'applicabilità delle norme di diritto comune alla risoluzione dei contratti di appalto pubblico, sui limiti entro cui può essere invocata la sospensione dei lavori quale inadempimento talmente grave da giustificare una richiesta di risoluzione da parte dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Premessa in generale la (ir)rilevanza delle riserve nell'ambito della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento, sulla rilevanza che assume, nel giudizio sulla risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico, la mancata apposizione, da parte dell'appaltatore, della riserva relativa ai pregiudizi subiti a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla p.a. committente.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Siena, 27 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 38, lett. B (Misure di prevenzione antimafia) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di corresponsione ai privati dei corrispettivi derivanti dalla gestione del ciclo dei rifiuti.

Altre questioni
  • Sui limiti entro cui opera l'interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 159/2011, con particolare riguardo al compenso per le opere pubbliche già eseguite dall'appaltatore interdetto ed alla sorte dei finanziamenti pubblici ad esso già concessi.
Tribunale di Ragusa, 28 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni al caso in cui la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante dipenda da fatto imputabile alla p.a. committente, con particolare riguardo al diritto dell'appaltatore di chiedere una proroga del termine dell'ultimazione dell'opera, il rimborso delle maggiori spese sostenute,…

Altre questioni
  • Sull'individuazione delle ragioni di pubblico interesse o necessità che, ai sensi del co. 2 dell'art. 30 del d.p.r. 1063 del 1962, legittimano l'ordine di sospensione di lavori pubblici, con particolare riguardo al caso in cui soppravvenga la necessità di approvare una variante in corso d'opera.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Chieti, 6 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla (non) rilevabilità d'ufficio della decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve in tema di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Premessa la ratio dell'istituto delle riserve, sull'onere dell'appaltatore di provare i fatti posti a fondamento delle riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Reggio Calabria, 2 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 239 (Transazione) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui criteri idonei a determinare il carattere novativo o conservativo di una transazione, con particolare riguardo alla (im)possibilità di ritenere novativa una transazione che espressamente colleghi l'effetto novativo alla regolare esecuzione del nuovo contratto d'appalto stipulato con la transazione medesima.

Altre questioni
  • Premessa la natura di grave inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto d'appalto, del protrarsi del mancato pagamento, sugli effetti della risoluzione di un contratto d'appalto con particolare riguardo alla quantificazione dell'opus dovuto dal commitente all'appaltatore per le opere già eseguite: equivalente monetario o prezzo contrattualmente pattuito?
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Salerno, 14 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di diritti ed obblighi scaturenti da un contratto d'appalto di opere pubbliche, ove sia intervenuta la risoluzione in danno della stazione appaltante mediante atto amministrativo.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità delle norme generali sull'inadempimento alla risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Lamezia Terme, 19 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) D.LGS 50.2016. Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) Riservato agli abbonati

Sull'esistenza o meno di un diritto dell'appaltatore, che abbia eseguito varianti in corso d'opera non previste da un contratto d'appalto pubblico, al compenso o all'indennizzo da parte dell'ente committente, eventualmente ex art. 2041 c.c..

Tribunale di Roma, 26 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 gennaio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 38, lett. B (Misure di prevenzione antimafia) D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di revoca di finanziamento per la realizzazione di un'opera pubblica dopo l'aggiudicazione a seguito di un'interdittiva antimafia.

Altre questioni
  • Sui casi in cui le singole imprese riunite in A.T.I. possono esperire azioni, anche scaturenti dal rapporto pubblico instaurato con la p.a., direttamente nei confronti della stazione appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Palermo, 24 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 gennaio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla possibilità, nella vigenza dell'art. 241 del d.lgs. 163/2006 come modificato dalla l. 190/2012, che l'autorizzazione della p.a. di una clausola compromissoria in un contratto d'appalto pubblico intervenga successivamente al bando di gara o all'invito e sulla (im)possibilità di configurare la delibera di approvazione del contratto quale autorizzazione.

Altre questioni
  • Sulla (ir)retroattività dell'abrogazione dell'art. 241, co. 1 del d.lgs. 163/2006 così come modificata dalla l. 190/2012, concernente la necessità dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante della clausola compromissoria contenuta in un contratto d'appalto pubblico, intervenuta con il d.lgs. 50/2016.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Larino, 13 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 gennaio 2025
Tribunali Servizi sanitari e sociali D.LGS 231.2002 Riservato agli abbonati

Sulle caratteristiche del contratto pubblico di servizi che, in applicazione del c.d. principio della presupposizione, preveda che le tipologie ed i volumi della fornitura medesima siano qualificati come esclusivamente indicativi e sulla (im)possibilità, in tal caso, di ritenere che l'importo previsto dal contratto d'appalto pubblico costituisca il costo massimo complessivo annuale del servizio.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità del d.lgs. 231/2002, in materia di interessi moratori, ai contratti d'appalto pubblico.
Tribunale di Campobasso, 31 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 gennaio 2025