Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento)

344 articoli su questo argomento.

344 articoli · pagina 2 di 12 · tutti gli argomenti

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sull'(in)applicabilità della disciplina della sospensione dei lavori, anche in tema di risarcimento del danno subito dall'appaltatore, in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Palermo, 1 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 settembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Premessa la (im)possibilità per l'appaltatore di chiedere la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico ove la stazione appaltante ometta o ritardi la consegna dei lavori per fatto ad essa imputabile, sugli istituti che l'appaltatore è in tal caso tenuto ad attivare al fine di ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale o il risarcimento dei danni subiti.

Tribunale di Benevento, 1 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 settembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1665 (Contratto d'appalto) D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità delle disposizioni pubblicistiche previste per gli appalti pubblici al contratto di subappalto di cui sia parte un appaltatore di opera pubblica.

Altre questioni
  • Sulla disciplina della responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente, e di conseguenza sui diversi rimedi che devono essere esperiti da quest'ultimo, nelle seguenti differenti ipotesi: l'opera è stata ultimata ma presenta vizi o difformità; l'opera non è stata ultimata - anche se l'opera, per la parte eseguita, presenta vizi o difformità - o vi è rifiuto o ritardo nella consegna.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Sondrio, 27 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 settembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premessa la natura privatistica dei rapporti derivanti dall'esecuzione di contratti di appalto pubblico, sulla facoltà dell'appaltatore di opere pubbliche di chiedere la risoluzione di un contratto d'appalto per inadempimento della stazione appaltante ove quest'ultima abbia precedentemente disposto unilateralmente il recesso.

Altre questioni
  • Premesso l'obbligo dell'appaltatore di opere pubbliche di verificare la validità tecnica del progetto esecutivo, sulla (im)possibilità per l'appaltatore di agire per la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico ove in corso d'opera, a causa di carenze progettuali, emergano condizioni geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, con particolare riguardo al caso in cui vengano rinvenuti ordigni bellici in assenza del documento di valutazione del relativo rischio.
Tribunale di Udine, 13 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 agosto 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul giudice competente a giudicare in materia di risoluzione anticipata di un contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. per inadempimento dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Sul diritto dell'appaltatore, nel caso in cui la p.a. committente abbia esercitato il potere di risolvere unilateralmente un contratto d'appalto pubblico, di agire in giudizio chiedendo la risoluzione ai sensi della disciplina civilistica.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Latina, 21 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 luglio 2025
Tribunali Interdittiva antimafia CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui danni di cui l'appaltatore colpito da interdittiva antimafia può chiedere il risarcimento a seguito di risoluzione di contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 159/2011.

Altre questioni
  • Sugli effetti dell'interdittiva antimafia nel rapporto tra impresa e p.a..
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Napoli, 26 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 luglio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premesso l'obbligo della stazione appaltante di porre alla base dell'appalto pubblico un progetto immediatamente esecutivo, sull'idoneità dell'inadempimento a tale obbligo ed a quello di redigere una tempestiva variante che regolarizzi le eventuali carenze progettuali a consentire all'impresa appaltatrice di risolvere il contratto per grave inadempimento.

Altre questioni
  • Sulla legittimità o meno della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante per la necessità di redigere una perizia di variante causata dalla negligenza od imperizia della medesima nella redazione del progetto.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Pescara, 2 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 luglio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulle modalità con cui la stazione appaltante è tenuta ad effettuare la preventiva contestazione degli inadempimenti contrattuali dell'appaltatore prima di procedere alla risoluzione di un contratto d'appalto pubblico ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Tribunale di Pordenone, 6 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 giugno 2025
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 103 (garanzie definitive) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore di opere pubbliche che chieda, mediante ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la sospensione dell'escussione della polizza fideiussoria da parte della p.a. prospettando la compromissione dell'aggiudicazione di altri appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sulla (in)idoneità della generica prospettazione di una difficoltà nel recupero del credito a fondare la domanda ex art. 700 c.p.c. presentata dall'appaltatore di opere pubbliche al fine di sospendere il pagamento delle somme dovute alla stazione appaltante che abbia unilateralmente risolto un contratto d'appalto pubblico.
Tribunale di Lodi, 30 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 9 giugno 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sui limiti dei poteri decisori e di ricognizione del Giudice ordinario nei confronti dell'azione amministrativa.

Altre questioni
  • Sugli elementi che il giudice ordinario è tenuto a considerare e sulle modalità con cui è tenuto a valutare la legittimità della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 21 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 maggio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul riparto dell'onere probatorio tra stazione appaltante ed appaltatore in materia di adempimento di un contratto d'appalto pubblico, con particolare riguardo al caso in cui l'appaltatore produca in giudizio il contratto ed alleghi l'inadempimento della p.a. all'obbligo di consegnare i lavori.

Altre questioni
  • Premesso l'obbligo della stazione appaltante di effettuare la consegna dei lavori all'appaltatore di opere pubbliche, sulla necessità che quest'ultimo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto per l'omessa o ritardata consegna dei lavori da parte della p.a. committente, eserciti la preventiva facoltà di recesso.
Tribunale di Napoli, 20 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 maggio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità dell'istituto delle riserve in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione appaltante.

Altre questioni
  • Sull'idoneità della mancata predisposizione, da parte della stazione appaltante, di un progetto immediatamente esecutivo o di una variante che si sia resa necessaria in corso d'opera a fondare la richiesta di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento ed il risarcimento del danno, avanzata dall'appaltatore anche ove quest'ultimo dichiari espressamente di aver preso visione del progetto.
Tribunale di Potenza, 23 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 20 maggio 2025
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Premessa la natura pubblicistica del potere della p.a. di risolvere unilateralmente un contratto d'appalto pubblico, sui presupposti e sulla procedura da seguire per la risoluzione in autotutela disciplinata dall'art. 136 del d.lgs. 163/2006 con particolare riguardo al caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile all'appaltatore.

Altre questioni
  • Premessi i casi in cui la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico da parte della p.a. ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006 deve considerarsi illegittima, sulla (im)possibilità per l'appaltatore in tal caso di ottenere, oltre al risarcimento dei danni subiti, l'annullamento del provvedimento illegittimo.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Roma, 8 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 aprile 2025
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità per l'appaltatore che abbia richiesto ed ottenuto la sospensione di lavori, anche per fatto imputabile alla p.a., di richiedere i meccanismi risarcitori e compensativi previsti per in caso di sospensione illegittima ordinata dalla P.A..

Altre questioni
  • Premessi gli obblighi restitutori che sorgono in capo alle parti in caso di risoluzione di un contratto d'appalto anche pubblico, sul criterio di determinazione del valore delle opere realizzate dall'appaltatore: valore venale di mercato o prezzi contrattualmente pattuiti?
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Nola, 6 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 marzo 2025
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla natura (non) pubblicistica del procedimento e dell'atto di risoluzione di contratto d'appalto pubblico di cui all'art. 136 del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sulla necessità che, anche in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento dell'appaltatore, l'ente pubblico proceda al collaudo delle opere limitatamente ai lavori eseguiti.
Corte d'Appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, 8 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premessa l'applicabilità delle norme di diritto comune alla risoluzione dei contratti di appalto pubblico, sui limiti entro cui può essere invocata la sospensione dei lavori quale inadempimento talmente grave da giustificare una richiesta di risoluzione da parte dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Premessa in generale la (ir)rilevanza delle riserve nell'ambito della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento, sulla rilevanza che assume, nel giudizio sulla risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico, la mancata apposizione, da parte dell'appaltatore, della riserva relativa ai pregiudizi subiti a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla p.a. committente.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Siena, 27 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni al caso in cui la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante dipenda da fatto imputabile alla p.a. committente, con particolare riguardo al diritto dell'appaltatore di chiedere una proroga del termine dell'ultimazione dell'opera, il rimborso delle maggiori spese sostenute,…

Altre questioni
  • Sull'individuazione delle ragioni di pubblico interesse o necessità che, ai sensi del co. 2 dell'art. 30 del d.p.r. 1063 del 1962, legittimano l'ordine di sospensione di lavori pubblici, con particolare riguardo al caso in cui soppravvenga la necessità di approvare una variante in corso d'opera.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Chieti, 6 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 239 (Transazione) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui criteri idonei a determinare il carattere novativo o conservativo di una transazione, con particolare riguardo alla (im)possibilità di ritenere novativa una transazione che espressamente colleghi l'effetto novativo alla regolare esecuzione del nuovo contratto d'appalto stipulato con la transazione medesima.

Altre questioni
  • Premessa la natura di grave inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto d'appalto, del protrarsi del mancato pagamento, sugli effetti della risoluzione di un contratto d'appalto con particolare riguardo alla quantificazione dell'opus dovuto dal commitente all'appaltatore per le opere già eseguite: equivalente monetario o prezzo contrattualmente pattuito?
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Salerno, 14 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di diritti ed obblighi scaturenti da un contratto d'appalto di opere pubbliche, ove sia intervenuta la risoluzione in danno della stazione appaltante mediante atto amministrativo.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità delle norme generali sull'inadempimento alla risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Lamezia Terme, 19 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 38, lett. B (Misure di prevenzione antimafia) D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di revoca di finanziamento per la realizzazione di un'opera pubblica dopo l'aggiudicazione a seguito di un'interdittiva antimafia.

Altre questioni
  • Sui casi in cui le singole imprese riunite in A.T.I. possono esperire azioni, anche scaturenti dal rapporto pubblico instaurato con la p.a., direttamente nei confronti della stazione appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Palermo, 24 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 gennaio 2025
Tribunali Lavori extracontratuali D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Riservato agli abbonati

Premesso il principio generale di invariabilità del prezzo di un appalto a corpo, sulle deroghe al citato principio con particolare riguardo al caso in cui l'appaltatore non abbia completato l'opera ovvero esegua opere ulteriori extracontratto e sui criteri che devono essere adottati per determinare il minore, nel primo caso, o l'ulteriore, nel secondo caso,…

Altre questioni
  • Sulle tre principali tipologie di varianti al contratto d'appalto e sulla relativa disciplina.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Catanzaro, 14 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 gennaio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di risoluzione di contratto d'appalto pubblico, di segnalazione all'ANAC da parte della stazione appaltante e di richiesta di escussione della garanzia fideiussoria.

Altre questioni
  • Sull'(im)possibilità per l'appaltatore di impugnare la segnalazione effettuata dalla stazione appaltante all'ANAC circa la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico e, premessa la ratio dell'annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici dell'ANAC, sulla (im)possibilità di ricavare, anche ai fini di un eventuale richiesta di risarcimento del danno, un automatismo tra annotazione ed esclusione da procedure di gara.
Tribunale di Bari, 14 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 gennaio 2025
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul criterio di determinazione dell'equivalente monetario della restitutio in integrum dovuta all'appaltatore per le opere già realizzate a seguito della risoluzione giudiziale di un contratto d'appalto pubblico: valore venale ai prezzi del libero mercato o corrispettivo originariamente pattuito?

Altre questioni
  • Sulla natura della somma liquidata all'appaltatore a titolo di restitutio in integrum per le opere già realizzate a seguito di risoluzione giudiziale di contratto d'appalto pubblico e sul momento in cui, in tal caso, sorge in capo al appaltatore il diritto ad ottenere il pagamento della somma.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Salerno, 16 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 dicembre 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul potere del giudice ordinario di accertare la legittimità degli atti con cui la p.a. eserciti la facoltà di risolvere unilateralmente o di recedere da un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sugli elementi che devono essere valutati, ai fini dell'importanza del rispettivo inadempimento, nel caso in cui, a fronte di un provvedimento di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico da parte della p.a., l'appaltatore richieda a sua volta la risoluzione per inadempimento della stazione appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Pescara, 25 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 dicembre 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) Sopralluogo obbligatorio Riservato agli abbonati

Sulla portata della clausola contenuta in un capitolato speciale d'appalto che indichi un foro competente “per qualsiasi controversia” derivante dall'esecuzione del contratto: ipotesi di foro esclusivo o alternativo?

Altre questioni
  • Premesso l'onere dell'appaltatore di verificare lo stato dei luoghi e la validità del progetto esecutivo, sull'(im)possibilità per lo stesso di richiedere la revisione del prezzo nell'ipotesi in cui non abbia preliminarmente provveduto al controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Reggio Calabria, 1° agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 dicembre 2024
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 80 (motivi di esclusione) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sull'onere della stazione appaltante di verificare il persistere dei requisiti generali e speciali di partecipazione di un'impresa ad una gara d'appalto pubblica anche nella fase di esecuzione dell'appalto.

Altre questioni
  • Premessa la non tassatività delle ipotesi di esclusione facoltativa delle imprese dalla procedura d'appalto pubblico nella vigenza del d.lgs. 50/2016, sulle valutazioni tecnico-discrezionali che la stazione appaltante è tenuta a svolgere nella fase esecutiva di un appalto circa la possibilità di risolvere il contratto per intervenuta perdita o originaria mancanza dei requisiti da parte dell'appaltatore, con particolare riguardo all'ipotesi in cui l'affidabilità dello stesso risulti venuta meno a seguito di grave illecito professionale consistente nella pendenza di un procedimento penale nei confronti dei vertici dell'impresa appaltatrice.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Bari, 19 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 novembre 2024
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla gravità che i vizi dell'opera debbono raggiungere affinché risulti fondata la risoluzione di un contratto d'appalto da parte del committente e sui rimedi esperibili da quest'ultimo ove i vizi non raggiungano la predetta gravità.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per i difetti dell'opera, anche nel caso in cui sia stato già emesso il CRE.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Reggio Calabria, 13 giugno 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 19 novembre 2024
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sull'idoneità dell'esecuzione anticipata di un contratto pubblico in casi di urgenza, ai sensi dei co. 8 e 13 dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016, a far sorgere obbligazioni vincolanti tra stazione appaltante ed appaltatore la cui violazione configura inadempimento di natura contrattuale.

Altre questioni
  • Sugli oneri probatori, in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'anticipata esecuzione di un contratto d'appalto pubblico, posti in capo alla stazione appaltante che abbia revocato l'aggiudicazione per inadempimento dell'appaltatore ed in capo all'appaltatore che intenda dimostrare l'esatto adempimento.
Tribunale di Verona, 1 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 novembre 2024