Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento)

335 articoli su questo argomento.

335 articoli · pagina 1 di 12 · tutti gli argomenti

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Premessa l'inapplicabilità dell'istituto delle riserve ove si faccia questione della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico, sul rilievo che assume la mancata apposizione di riserve da parte dell'appaltatore ove si discuta di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a., nel caso di specie per illegittima sospensione dei lavori.

Altre questioni
  • Sul criterio con cui, in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico, deve essere quantificato il valore delle opere realizzate dall'appaltatore.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Venezia, 30 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 settembre 2026
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla sorte delle riserve e sui limiti entro cui assumono rilievo in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sui limiti entro cui, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, l'impresa aggiudicataria di un appalto integrato può introdurre modifiche al progetto definitivo, avuto riguardo anche alle proposte migliorative.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Bari, 25 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 settembre 2026
Tribunali Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. nella fase che intercorre tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto pubblico, avuto riguardo alle controversie concernenti i lavori in via d'urgenza ed ai criteri rilevanti ai fini della distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo nella predetta fase.

Altre questioni
  • Sul giudice competente in materia di risoluzione del rapporto instauratosi tra p.a. ed operatore economico dopo l'affidamento ma prima della stipula del contratto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 11 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 settembre 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) D.LGS 163.2006. Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) Riservato agli abbonati

Se sia nullo o meno il contratto d'appalto di lavori pubblici finanziato da un ente pubblico terzo ove i lavori appaltati abbiano uno scopo diverso da quello prescritto dal finanziamento.

Altre questioni
  • Se sia nullo o meno il contratto d'appalto di lavori pubblici per opere per cui l'appaltatore non abbia la categoria SOA.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Foggia, 12 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 settembre 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di legittimità della risoluzione anticipata di contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. committente e del correlato diritto dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto.

Altre questioni
  • Sul diritto dell'appaltatore pubblico di agire in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento della p.a. committente ove essa abbia risolto unilateralmente il contratto.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Latina, 3 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 luglio 2026
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) Riservato agli abbonati

Sulla facoltà delle imprese riunite in A.T.I. - aggiudicataria di un appalto pubblico - di agire direttamente nei confronti della p.a. committente per la riscossione dei crediti nascenti dall'appalto in ipotesi di fallimento della capogruppo e sulle quote di corrispettivo che in tal caso possono essere richieste dalle mandanti e dalla curatela della mandataria.

Altre questioni
  • Sull'onere della stazione appaltante di predisporre un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, nel caso di specie nella vigenza del d.lgs. 50/2016, avuto riguardo al livello di approfondimento di cui il progetto deve essere provvisto ed ai limiti entro cui l'appaltatore è tenuto a sopperire alle evenutali mancanze progettuali.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Rimini, 14 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 giugno 2026
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sugli elementi che devono essere vagliati ai fini della pronuncia della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico e dello scrutinio circa la gravità dell'inadempimento di stazione appaltante ed appaltatore.

Altre questioni
  • Sull'idoneità dell'abbandono del cantiere da parte dell'impresa appaltatrice a giustificare la risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Firenze, 20 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 giugno 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla valutazione che, in tema di risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto, il giudice è tenuto ad effettuare in caso di reciproci inadempimenti.

Altre questioni
  • Premessa la natura autoritativa del provvedimento di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico emesso ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016, sulla possibilità per l'appaltatore di contestarne la legittimità dinanzi al giudice ordinario valendosi dei rimedi civilistici in tema di inadempimento.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Marsala, 30 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 giugno 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Riservato agli abbonati

Sull'obbligo della stazione appaltante di porre in essere tutte le attività necessarie affinché l'appalto pubblico possa essere eseguito, avuto riguardo alla predisposizione del progetto, alla messa a disposizione delle aree ed all'acquisizione di autorizzazioni o convenzioni, e sulle conseguenze della violazione di tale obbligo.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di qualificare automaticamente come inadempimento dell'appaltatore il rifiuto di aderire ad una variante predisposta dalla p.a..
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Benevento, 30 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 giugno 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Premessi i principi che regolano il riparto di giurisdizione negli appalti pubblici, sul giudice competente in materia di risoluzione per inadempimento di contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sull'idoneità dell'inadempimento del committente all'obbligo di assicurare all'appaltatore la possibilità giuridica e concreta di eseguire il lavoro a determinare la risolubilità del contratto.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Paola, 23 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 giugno 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Se l'appaltatore sia tenuto ad iscrivere riserva anche con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto ed alle pretese risarcitorie ad essa conseguenti.

Altre questioni
  • Sul potere del giudice ordinario di accertare la sussistenza delle condizioni di legittimità dell'atto amministrativo con cui la p.a. committente rescinda da un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 1 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 maggio 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità delle norme civilistiche sull'inadempimento nella fase di esecuzione di un contratto d'appalto pubblico, avuto riguardo al caso in cui sussista un provvedimento unilaterale di risoluzione della stazione appaltante.

Altre questioni
  • Premessa l'(ir)rilevanza dell'intempestività delle riserve in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico, sui limiti entro cui in tal caso il contenuto sostanziale delle riserve assume rilevanza e sulle modalità con cui le relative pretese devono essere fatte valere.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 4 novembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 aprile 2026
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Premessa la natura (provvedimentale o privatistica?) dell'atto di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico disposto dalla p.a. a mente della normativa speciale sugli appalti pubblici, sulla facoltà dell'appaltatore di contestarne la legittimità dinanzi al giudice ordinario e di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'ordinaria disciplina civilistica sull'inadempimento.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per stazione appaltante e appaltatore di mutare in giudizio, rispettivamente, le ragioni del provvedimento di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico e quelle addotte per contestarne la legittimità e sui limiti entro cui il giudice è tenuto a valutare la validità di predetto provvedimento.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di CuTribunale di Cuneo, 9 settembre 2025neo, 9 settembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 marzo 2026
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla (non) automatica nullità di un contratto d'appalto pubblico stipulato a seguito di un accordo corruttivo e sulla risolubilità del medesimo nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e dell'art. 32 del d.l. 90/2014 convertito in l. 114/2014.

Altre questioni
  • Sul momento a partire dal quale la p.a. può esercitare il diritto di risolvere un contratto d'appalto pubblico stipulato a seguito di un accordo corruttivo: rinvio a giudizio o sentenza di condanna?
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Roma, 7 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 febbraio 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento e di risarcimento dei relativi danni.

Altre questioni
  • Premesso l'onere dell'appaltatore di opere pubbliche di controllare la validità tecnica e la completezza dei progetti forniti dalla stazione appaltante, sulla portata delle dichiarazioni rese dall'appaltatore - e nello specifico quella di avvenuto sopralluogo - avuto particolare riguardo alla responsabilità che ne deriva e sull'onere dell'appaltatore di sopportare i maggiori oneri derivanti dal prolungamento dei lavori causato da carenze progettuali.
Tribunale di Lagonegro, 11 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 febbraio 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di chiedere la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione appaltante in caso di carenze progettuali inerenti le caratteristiche del suolo su cui l'opera deve sorgere e di mancanza della relazione geologica.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Udine, 4 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 gennaio 2026
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla rilevabilità in giudizio della decadenza dell'appaltatore di opere pubbliche dal diritto di formulare riserve.

Altre questioni
  • Premessa la responsabilità dell'appaltatore di opere pubbliche per i vizi dell'opera derivanti da erronea progettazione ove non abbia verificato la validità tecnica del progetto fornito dal committente rispetto alle caratteristiche geologiche del suolo, sui casi in cui l'appaltatore va esente dalla predetta responsabilità.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Firenze, 26 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 gennaio 2026
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa l'impossibilità di provare per testimoni le riserve formulate dall'appaltatore di opere pubbliche, sull'individuazione delle specifiche pretese dell'appaltatore insorte nel corso dell'appalto che non devono essere oggetto di riserva e che pertanto soggiacciono ad un diverso regime probatorio.

Altre questioni
  • Sull'(in)applicabilità dell'istituto delle riserve in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico.
Corte d'Appello di Genova, 28 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 dicembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul giudice a cui sono devolute le controversie afferenti la risoluzione anticipata di un contratto d'appalto pubblico autoritativamente disposta dalla p.a..

Altre questioni
  • Sul diritto dell'appaltatore di agire in giudizio per la risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico ove la p.a. abbia esercitato il potere autoritativo di risolvere il medesimo contratto.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Latina, 4 luglio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 dicembre 2025
Tribunali Giurisdizione D.LGS 36.2023. Art. 121 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul momento a partire dal quale le controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria sono di competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa.

Altre questioni
  • Premessa l'individuazione delle ragioni di pubblico interesse o necessità idonee a giustificare la sospensione dei lavori, sulla natura di inadempimento contrattuale delle plurime sospensioni disposte dalla stazione appaltante a causa della mancanza di fondi per proseguire l'appalto e sui rimedi che l'appaltatore può in tal caso esperire a mente dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023 e di quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Catania, 10 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 dicembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sulla facoltà dell'appaltatore di invocare la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico dinanzi al g.o. ai sensi della normativa civilistica in materia di inadempimento.

Altre questioni
  • Sull'equivalenza tra procrastinata inerzia nella ripresa dei lavori e rifiuto della ripresa dei lavori.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Aosta, 9 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 novembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sull'(in)applicabilità della disciplina della sospensione dei lavori, anche in tema di risarcimento del danno subito dall'appaltatore, in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Palermo, 1 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 settembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Premessa la (im)possibilità per l'appaltatore di chiedere la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico ove la stazione appaltante ometta o ritardi la consegna dei lavori per fatto ad essa imputabile, sugli istituti che l'appaltatore è in tal caso tenuto ad attivare al fine di ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale o il risarcimento dei danni subiti.

Tribunale di Benevento, 1 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 settembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1665 (Contratto d'appalto) D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità delle disposizioni pubblicistiche previste per gli appalti pubblici al contratto di subappalto di cui sia parte un appaltatore di opera pubblica.

Altre questioni
  • Sulla disciplina della responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente, e di conseguenza sui diversi rimedi che devono essere esperiti da quest'ultimo, nelle seguenti differenti ipotesi: l'opera è stata ultimata ma presenta vizi o difformità; l'opera non è stata ultimata - anche se l'opera, per la parte eseguita, presenta vizi o difformità - o vi è rifiuto o ritardo nella consegna.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Sondrio, 27 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 settembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premessa la natura privatistica dei rapporti derivanti dall'esecuzione di contratti di appalto pubblico, sulla facoltà dell'appaltatore di opere pubbliche di chiedere la risoluzione di un contratto d'appalto per inadempimento della stazione appaltante ove quest'ultima abbia precedentemente disposto unilateralmente il recesso.

Altre questioni
  • Premesso l'obbligo dell'appaltatore di opere pubbliche di verificare la validità tecnica del progetto esecutivo, sulla (im)possibilità per l'appaltatore di agire per la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico ove in corso d'opera, a causa di carenze progettuali, emergano condizioni geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, con particolare riguardo al caso in cui vengano rinvenuti ordigni bellici in assenza del documento di valutazione del relativo rischio.
Tribunale di Udine, 13 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 agosto 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul giudice competente a giudicare in materia di risoluzione anticipata di un contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. per inadempimento dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Sul diritto dell'appaltatore, nel caso in cui la p.a. committente abbia esercitato il potere di risolvere unilateralmente un contratto d'appalto pubblico, di agire in giudizio chiedendo la risoluzione ai sensi della disciplina civilistica.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Latina, 21 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 luglio 2025
Tribunali Interdittiva antimafia CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui danni di cui l'appaltatore colpito da interdittiva antimafia può chiedere il risarcimento a seguito di risoluzione di contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. ai sensi dell'art. 94 del d.lgs. 159/2011.

Altre questioni
  • Sugli effetti dell'interdittiva antimafia nel rapporto tra impresa e p.a..
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Napoli, 26 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 luglio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premesso l'obbligo della stazione appaltante di porre alla base dell'appalto pubblico un progetto immediatamente esecutivo, sull'idoneità dell'inadempimento a tale obbligo ed a quello di redigere una tempestiva variante che regolarizzi le eventuali carenze progettuali a consentire all'impresa appaltatrice di risolvere il contratto per grave inadempimento.

Altre questioni
  • Sulla legittimità o meno della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante per la necessità di redigere una perizia di variante causata dalla negligenza od imperizia della medesima nella redazione del progetto.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Pescara, 2 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 luglio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulle modalità con cui la stazione appaltante è tenuta ad effettuare la preventiva contestazione degli inadempimenti contrattuali dell'appaltatore prima di procedere alla risoluzione di un contratto d'appalto pubblico ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Tribunale di Pordenone, 6 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 giugno 2025