Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.P.R. 207.2010. Art. 229 (Certificato di collaudo). Art. 199 554.99

118 articoli su questo argomento.

118 articoli · pagina 1 di 4 · tutti gli argomenti

Corti di Appello D.LGS 50.2016. Art. 102 (collaudo e verifica di conformità) D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) Riservato agli abbonati

Sulle conseguenze determinate, anche con riferimento ai termini prescrizionali del credito dell'appaltatore, dall'inutile decorso del termine per l'esecuzione del collaudo negli appalti pubblici con riguardo al diritto dell'appaltatore di richiedere il pagamento del saldo e delle ritenute effettuate dalla p.a. nonché la restituzione della cauzione definitiva,…

Altre questioni
  • Sul momento da cui, negli appalti pubblici, decorrono gli interessi di mora sulla rata di saldo in caso di ritardo nell'esecuzione del collaudo.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Bologna, 9 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 luglio 2026
Tribunali DURC Fallimento Riservato agli abbonati

Sul venir meno, in caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore pubblico, dell'obbligo della stazione appaltante di versare direttamente agli istituti previdenziali ed assicurativi quanto omesso dall'impresa ove quest'ultima sia sottoposta a fallimento e sull'obbligo, in tal caso,…

Altre questioni
  • Sulla natura delle riserve, sull'individuazione delle pretese che ne possono essere oggetto, sulle attività che l'appaltatore deve porre in essere per evitarne la decadenza nella vigenza del d.m. 145/2000 e sulle modalità con cui devono essere formulate.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Avellino, 18 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 giugno 2026
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 102 (collaudo e verifica di conformità) D.P.R. 207.2010. Art. 229 (Certificato di collaudo). Art. 199 554.99 Riservato agli abbonati

Premessa la disciplina inerente il termine di effettuazione del collaudo nella vigenza del d.lgs. 50/2016 e del d.p.r. 207/2010, sull'individuazione delle obbligazioni poste a carico della stazione appaltante in tema di collaudo avuto riguardo al divieto di ritardarlo sine die, alle conseguenze del ritardo ed agli strumenti che l'appaltatore può in tal caso attivare,…

Tribunale di Modena, 8 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 giugno 2026
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla (in)validità, nella vigenza tanto del d.lgs. 50/2016 quanto del d.lgs. 163/2006, della clausola di un contratto d'appalto pubblico che subordini il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore all'erogazione della relativa provvista da parte dell'ente finanziatore della stazione appaltante alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Altre questioni
  • Sull'onere del committente pubblico, nel caso in cui si aderisse alla giurisprudenza che ritiene valida la clausola di un contratto d'appalto pubblico che subordini il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore all'erogazione della relativa provvista da parte dell'ente finanziatore della stazione appaltante, di attivarsi per ottenere l'erogazione dei fondi e sulle conseguenze derivanti dal comportamento omissivo della p.a..
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Salerno, 6 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 giugno 2026
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) Riservato agli abbonati

Sulla natura giuridica e sulle caratteristiche del consorzio di cooperative negli appalti pubblici, avuto riguardo al rapporto tra cooperativa consorziata assegnataria dei lavori e consorzio.

Altre questioni
  • Sul giudice competente a giudicare in materia di compensazione prezzi richiesta ai sensi della l. 201/2008 o del codice degli appalti pubblici.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 1 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 19 maggio 2026
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) D.P.R. 207.2010. Art. 229 (Certificato di collaudo). Art. 199 554.99 Riservato agli abbonati

Sul soggetto su cui ricade la presunzione di responsabilità per il ritardo nell'espletamento del collaudo e sull'onere probatorio di cui il medesimo è gravato al fine di escludere la propria responsabilità.

Altre questioni
  • Sui criteri di quantificazione del danno per ritardo nell'espletamento del collaudo nella vigenza del d.m. 145/2000 e del d.lgs. 163/2006, avuto riguardo ai pareri ANAC in materia.
Tribunale di Roma, 19 settembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 marzo 2026
Tribunali Risarcimento danni D.P.R. 207.2010. Art. 229 (Certificato di collaudo). Art. 199 554.99 Riservato agli abbonati

Sulle voci di danno di cui l'appaltatore di opere pubbliche può chiedere il risarcimento alla stazione appaltante in caso di ritardo nell'emissione del certificato di collaudo ad essa imputabile e sul correlato onere probatorio.

Altre questioni
  • Sulla risarcibilità all'appaltatore, in caso di ritardo nell'emissione del certificato di collaudo imputabile alla stazione appaltante, del danno relativo al mancato svincolo delle ritenute a garanzia a favore dei lavoratori dello 0,5% sui SAL e sull'applicabilità ad esso degli interessi di mora per il ritardo.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Roma, 31 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 febbraio 2026
Tribunali Beni culturali D.P.R. 207.2010. Art. 200 (Conto finale dei lavori). Art. 173 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla (in)sussistenza, nell'ambito di appalti di lavori pubblici su beni culturali, di un obbligo di nominare direttore dei lavori un dipendente della locale soprintendenza.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze, in punto di validità o invalidità del conto finale e del collaudo nell'ambito di appalti pubblici, della violazione dei termini per la redazione degli stessi previsti nel caso di specie rispettivamente dall'art. 200 del d.p.r. 207/2010 e dall'art. 141 del d.lgs. 163/2006.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Napoli, 1 agosto 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 gennaio 2026
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Su tempi e modalità con cui, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad iscrivere le riserve e sul soggetto su cui ricade l'onere probatorio circa la tempestività delle medesime.

Altre questioni
  • Sui danni di cui l'appaltatore di opere pubbliche può chiedere il risarcimento alla stazione appaltante in caso di ritardo nel collaudo e sugli elementi con cui l'appaltatore può dimostrare e quantificare il predetto danno.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 21 luglio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 dicembre 2025
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) D.P.R. 207.2010. Art. 229 (Certificato di collaudo). Art. 199 554.99 Riservato agli abbonati

Sul diritto dell'impresa appaltatrice di opere pubbliche, in ipotesi di superamento del termine di legge per la conclusione del collaudo, alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato della ritenuta operata a garanzia ed all'estinzione di eventuali fideiussioni con particolare riguardo al caso in cui siano presenti vizi nell'opera realizzata.

Corte d'Appello di Roma, 29 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 ottobre 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) D.LGS 50.2016. Art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) Riservato agli abbonati

Premesso l'obbligo dell'appaltatore di opere pubbliche di verificare la validità tecnica del progetto esecutivo, sulla responsabilità dell'appaltatore per la scoperta in corso d'opera di condizioni geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori e sulle sole ipotesi in cui in tal caso la responsabilità dell'appaltatore resta esclusa.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'appaltatore di opere pubbliche di contestare l'inadempimento della stazione appaltante in corso d'opera in ipotesi di mancata allegazione al progetto esecutivo della relazione geologica.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Sassari, 11 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 agosto 2025
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui documenti e sulle modalità con cui l'appaltatore di opera pubblica, nella vigenza del r.d. 350/1895, è tenuto ad iscrivere le riserve per le maggiori spese sostenute a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, con particolare riguardo al caso in cui la sospensione sia produttiva di danni sin dall'inizio ed essi non siano immediatamente quantificabili.

Altre questioni
  • Sui casi residuali in cui, nella vigenza della l. 2248/1865, le condizioni di maggior onerosità nell'escuzione delle opere determina l'aumento del corrispettivo degli appalti pubblici a corpo.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Ancona, 13 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 giugno 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) D.P.R. 207.2010. Art. 229 (Certificato di collaudo). Art. 199 554.99 Riservato agli abbonati

Sui casi in cui, pur in mancanza di collaudo da parte della stazione appaltante, sorge in capo all'appaltatore di opera pubblica il diritto di pretendere il pagamento del corrispettivo, di estinguere eventuali fideiussioni e di ottenere la restituzione della cauzione prestata.

Tribunale di Trento, 12 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 maggio 2025
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla natura (non) pubblicistica del procedimento e dell'atto di risoluzione di contratto d'appalto pubblico di cui all'art. 136 del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sulla necessità che, anche in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento dell'appaltatore, l'ente pubblico proceda al collaudo delle opere limitatamente ai lavori eseguiti.
Corte d'Appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, 8 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sugli adempimenti che l'appaltatore deve porre in essere al fine di evitare la decadenza dal diritto di esercitare le riserve nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 e del r.d. 350/1895.

Altre questioni
  • Sul riparto dell'onere probatorio tra stazione appaltante ed appaltatore in materia di decadenza dalle riserve, con particolare riguardo alla necessità che la p.a. committente contesti la tempestività delle riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Milano, 6 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1665 (Contratto d'appalto) CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) Riservato agli abbonati

Sull'atto a seguito del quale si considera ultimato un contratto d'appalto di opera pubblica anche ai fini della valutazione dell'intervenuta accettazione dell'opera da parte della stazione appaltante e della decadenza del committente dalla possibilità di far valere difformità e vizi: consegna dell'opera o collaudo?

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che intenda giustificare, dinanzi alla contestazione della stazione appaltante, la consegna dell'opera oltre i termini contrattualmente pattuiti.
Tribunale di Busto Arsizio, 10 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 novembre 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sugli atti, anche differenti dal registro di contabilità, sui quali l'appaltatore può iscrivere le riserve e sul momento a partire dal quale decorre il termine, a pena di decadenza, per l'iscrizione delle predette riserve anche nel caso in cui non sia ancora noto il quantum della pretesa.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze del ritardo nel collaudo da parte della stazione appaltante e sulle facoltà poste in capo all'appaltatore che intenda richiedere il pagamento del prezzo dell'appalto pubblico ed il risarcimento dei maggiori oneri sostenuti.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 12 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 settembre 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese dell'appaltatore che devono essere oggetto di riserva, con particolare riguardo agli interessi moratori dovuti per il ritardo nel pagamento da parte della stazione appaltante in materia di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sulla rilevabilità in giudizio della decadenza o della rinuncia alla riserva in materia di appalti pubblici.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Trani, 1 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 settembre 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese dell'appaltatore che devono essere oggetto di riserve nella vigenza del r.d. 350/1895 e del d.p.r. 554/1999 e sui termini e modalità con cui l'appaltatore è tenuto ad iscriverle a pena di decadenza.

Altre questioni
  • Sulle pretese dell'appaltatore che non sono soggette all'onere di riserva in materia di appalti pubblici.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Venezia, 19 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 giugno 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 239 (Transazione) CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità alle transazioni stipulate dalla p.a. del principio secondo cui è nullo il contratto pubblico in assenza di regolare impegno di spesa ed attestazione della copertura finanziaria.

Altre questioni
  • Sull'onere dell'appaltatore di provare i fatti costitutivi della riserva tempestivamente iscritta e di quantificare le relative pretese, non potendo il giudice procedere alla liquidazione equitativa dell'importo richiesto.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Siracusa, 26 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 giugno 2024
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 59 (Accordo quadro) Riservato agli abbonati

Sul valore da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione della competenza per materia al Tribunale Ordinario o a quello delle Imprese per questioni sorte in relazione all'esecuzione di contratti d'appalto pubblici applicativi di un accordo quadro nella vigenza del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sull'(in)ammissibilità o (im)procedibilità della domanda proposta in sede ordinaria, anche in via riconvenzionale, dal creditore nei confronti del fallimento.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Nuoro, 30 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 giugno 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 CODICE CIVILE. Art. 1665 (Contratto d'appalto) Riservato agli abbonati

Sul momento in cui sorge, in capo all'appaltatore, il diritto al pagamento del prezzo per i lavori realizzati in esecuzione di un contratto d'appalto e sulla distinzione tra consegna dell'opera ed accettazione della medesima.

Altre questioni
  • Sull'idoneità o meno dei pagamenti in acconto, effettuati dal committente sulla base dell'avanzamento dei lavori, a costituire accettazione tacita dell'opera e sull'(in)idoneità dei SAL a provare l'accettazione dei lavori in tema di appalto.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Bologna, 9 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 maggio 2024
Tribunali Giurisdizione D.LGS 231.2002 Riservato agli abbonati

Sull'(im)possibilità di presentare domande nuove o prospettare questioni nuove in sede di comparsa conclusionale in materia di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sulla data a partire dalla quale agli appalti di lavori pubblici si applica il d.lgs. 231/2002 in materia di termini di pagamento ed interessi moratori e sulla normativa applicabile agli appalti stipulati in precedenza.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Napoli, 8 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 maggio 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui documenti e sulle modalità con cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve ai fini della loro validità in materia di appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle pretese che possono essere oggetto di riserva in materia di appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 28 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 gennaio 2024