Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

Tribunali

Gli articoli pubblicati sotto «Tribunali».

1.183 articoli · pagina 6 di 40

Tribunali Giurisdizione D.LGS 36.2023. Art. 5 (Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento) Riservato agli abbonati

Sul giudice competente sulla domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla lesione dell'affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa, avuto particolare riguardo alla domanda risarcitoria proposta dall'aggiudicatario a seguito di revoca o annullamento di un'aggiudicazione.

Altre questioni
  • Sul soggetto a cui spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese raggruppate in R.T.I. nei confronti della stazione appaltante per le pretese e gli atti di qualsiasi natura relativi ad un appalto pubblico, anche successivamente al collaudo ed allo scioglimento del R.T.I..
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Latina, 15 luglio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 dicembre 2025
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 20 (Appalti di servizi elencati nell'allegato II B) Riservato agli abbonati

Sull'individuazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rientranti tra quelli richiamati dall'art. 3 del d.lgs. 168/2003 ai fini della competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità del codice dei contratti pubblici all'affidamento di contratti riguardanti i servizi finanziari ed in particolare la concessione di mutuo.
Tribunale di Rovigo, 11 luglio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 dicembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul giudice a cui sono devolute le controversie afferenti la risoluzione anticipata di un contratto d'appalto pubblico autoritativamente disposta dalla p.a..

Altre questioni
  • Sul diritto dell'appaltatore di agire in giudizio per la risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico ove la p.a. abbia esercitato il potere autoritativo di risolvere il medesimo contratto.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Latina, 4 luglio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 dicembre 2025
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) Riservato agli abbonati

Premessa la disamina dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e della giurisprudenza in tema di ambito di operatività delle clausole sociali, sulla (in)sussistenza di un obbligo dell'aggiudicatario subentrante in un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma generalizzata il personale impiegato dalla precedente aggiudicataria.

Tribunale di Trani, 2 luglio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 dicembre 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Riservato agli abbonati

Sulla (in)sussistenza della responsabilità solidale della società consortile a responsabilità limitata per le obbligazioni assunte dalle singole consorziate, avuto riguardo alla giurisprudenza di legittimità concernente l'assimilabile figura del consorzio di cooperative di produzione e lavoro.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di estendere in via analogica le disposizioni concernenti il consorzio ordinario al consorzio stabile avuto particolare riguardo al regime di responsabilità nei confronti di stazione appaltante e terzi.
Tribunale di Firenze, 27 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 dicembre 2025
Tribunali Giurisdizione D.LGS 36.2023. Art. 121 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul momento a partire dal quale le controversie aventi ad oggetto i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria sono di competenza della Sezione specializzata in materia di Impresa.

Altre questioni
  • Premessa l'individuazione delle ragioni di pubblico interesse o necessità idonee a giustificare la sospensione dei lavori, sulla natura di inadempimento contrattuale delle plurime sospensioni disposte dalla stazione appaltante a causa della mancanza di fondi per proseguire l'appalto e sui rimedi che l'appaltatore può in tal caso esperire a mente dell'art. 121 del d.lgs. 36/2023 e di quanto evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Catania, 10 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 dicembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) Riservato agli abbonati

Sui rispettivi obblighi di collaborazione tra appaltatore e stazione appaltante, con particolare riguardo all'obbligo dell'appaltatore di rendere edotto il committente di eventuali carenze progettuali ed a quello della s.a. di realizzare in corso d'opera le varianti necessarie a permettere l'esecuzione dell'appalto nonché di realizzare un progetto esecutivo immediatamente cantierabile.

Altre questioni
  • Sui presupposti, anche probatori, necessari ai fini del riconoscimento del danno da mancato utile subito da un'appaltatore di opere pubbliche, nel caso di specie cagionato dalla sopravvenuta impossibilità di eseguire un contratto pubblico per colpa della stazione appaltante.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Cosenza, 1 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 novembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sulla facoltà dell'appaltatore di invocare la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico dinanzi al g.o. ai sensi della normativa civilistica in materia di inadempimento.

Altre questioni
  • Sull'equivalenza tra procrastinata inerzia nella ripresa dei lavori e rifiuto della ripresa dei lavori.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Aosta, 9 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 novembre 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Riservato agli abbonati

Sull'obbligo dell'appaltatore di controllare la validità tecnica del progetto fornito dalla stazione appaltante e sulla portata, con riferimento ad eventuali richieste di risarcimento dei danni derivanti da vizi progettuali, della dichiarazione del medesimo di essere a conoscenza dei suoi obblighi e di quanto necessario ad eseguire i lavori a regola d'arte.

Altre questioni
  • Sull'idoneità del comportamento colposo del committente pubblico che abbia aggravato il costo delle spese generali, nel caso di specie disciplinate dal co. 4 dell'art. 32 del d.p.r. 207/2010, a porre le medesime a suo carico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Napoli, 16 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 novembre 2025
Tribunali Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la disamina in generale del riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di appalti pubblici, sul giudice competente nelle controversie concernenti la proroga di un appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla competenza territoriale in materia di obbligazioni pecuniarie degli enti pubblici.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Latina, 10 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 novembre 2025
Tribunali Servizi sanitari e sociali Organismo di diritto pubblico Riservato agli abbonati

Sulla necessità che le ASL rispettino le procedure di evidenza pubblica e le disposizioni in materia di forma degli atti previste dai codici dei contratti pubblici, avuto particolare riguardo ai contratti di rilevanza comunitaria conclusi prima sino al 31.12.2012.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità della disciplina degli interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 ai contratti di cui sia parte la p.a. o un ente pubblico economico.
Tribunale di Salerno, 3 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 novembre 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 113 (Cauzione definitiva) D.LGS 50.2016. Art. 103 (garanzie definitive) Riservato agli abbonati

Sulle caratteristiche e sulla disciplina applicabile alle polizze fideiussorie stipulate dall'appaltatore di opere pubbliche per garantire il corretto adempimento degli obblighi assunti in relazione ad un appalto pubblico, avuto riguardo alle differenze rispetto all'ordinario contratto di assicurazione ed al termine di prescrizione dei diritti connessi al rapporto fideiussorio.

Altre questioni
  • Sulla (non) necessità - ai fini della sua validità - di approvare specificamente per iscritto la clausola, relativa ad assicurazione fideiussoria stipulata a garanzia dell'esecuzione di appalti pubblici, con la quale si preveda la persistenza degli obblighi delle parti (di pagamento del premio e, rispettivamente, di prestazione del garante) fino a quando l'ente beneficiario non abbia restituito all'assicuratore la polizza o gli abbia rilasciato una dichiarazione liberatoria da ogni eventuale responsabilità.
Tribunale di Palermo, 26 maggio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 novembre 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui presupposti e sulle modalità con cui la stazione appaltante deve esercitare il potere in autotutela di risoluzione di un contratto d'appalto a mente dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sull'(in)idoneità dei ritardi dell'amministrazione, da cui sia derivato il ritardo dell'appaltatore nell'esecuzione di lavori pubblici, a determinare di per sé l'illegittimità della risoluzione disposta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 163/2006.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Catania, 29 maggio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 novembre 2025
Tribunali Giurisdizione D.LGS 50.2016. Art. 41 (Misure semplificazione procedure di gara svolte da centrali di committenza) Riservato agli abbonati

Sul potere del giudice ordinario di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo e sui giudizi nei quali può essere esercitato.

Altre questioni
  • Sulla (il)legittimità della clausola della lex specialis di una gara che preveda l'obbligo di pagamento di un corrispettivo per l'espletamento dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara a carico del futuro aggiudicatario.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Napoli, 23 maggio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 novembre 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla rilevabilità in giudizio della decadenza dell'appaltatore di opere pubbliche dal diritto di apporre riserve.

Altre questioni
  • Sulle differenti discipline che regolano il protrarsi della sospensione dei lavori, ed i diritti in tal caso esercitabili dall'appaltatore, nelle diverse ipotesi in cui la sospensione dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante o si sia protratta legittimamente.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Messina, 28 maggio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 ottobre 2025
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) Riservato agli abbonati

Premesse le modalità con cui deve essere effettuato l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro nella vigenza del d.lgs. 50/2016 ed alla luce delle Linee Guida ANAC, sull'idoneità dei provvedimenti amministrativi - nel caso di specie una determina di un ente locale - a costituire accettazione scritta di una proposta ricevuta da un privato ai fini del…

Tribunale di Napoli Nord, 20 maggio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 ottobre 2025
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 97 (offerte anormalmente basse) D.LGS 36.2023. Art. 41 (Livelli e contenuti della progettazione)) Riservato agli abbonati

Sulla suscettibilità al ribasso dei costi della manodopera nella vigenza del d.lgs. 50/2016 e del d.lgs. 36/2023, avuto riguardo alle differenze tra le due discipline ed al dibattito giurisprudenziale concernente il nuovo art. 41, co. 14 del d.lgs. 36/2023.

Altre questioni
  • Sull'(in)idoneità del costo orario medio di lavoro risultante dalle tabelle ministeriali a vincolare la stazione appaltante e gli operatori economici.
Tribunale di Pisa, 16 maggio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 ottobre 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul momento in cui deve essere apposta la riserva attinente a fatti produttivi di danno continuativo, con particolare riguardo ai fatti la cui onerosità sia percepibile prima dell'esecuzione dei lavori.

Altre questioni
  • Premesso il principio a mente del quale l'appaltatore di opere pubbliche non può richiedere compensi o indennizzi per l'esecuzione di varianti non previste dal contratto, anche ove il direttore dei lavori ne abbia disposto l'esecuzione, sui casi e nei limiti in cui è possibile derogarvi.
Tribunale di Milano, 15 maggio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 ottobre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) D.LGS 231.2002 Riservato agli abbonati

Sulla forma con cui, a pena di nullità, devono essere stipulati e modificati i contratti pubblici, avuto particolare riguardo alla necessità che l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità alla p.a. delle norme ordinarie in tema di inadempimento e di costituzione in mora nonché del d.lgs. 231/2002 in materia di ritardo nei pagamenti.
Tribunale di Nola, 23 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 ottobre 2025