Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

Giurisdizione

530 articoli su questo argomento.

530 articoli · pagina 3 di 18 · tutti gli argomenti

Corti di Appello Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. in tema di debenza di sovvenzioni regionali alle imprese esercenti il pubblico servizio di trasporto in regime di concessione, con particolare riguardo alla domanda - fondata sulla normativa comunitaria - di adeguamento dei contributi pubblici al criterio dei costi effettivamente sostenuti.

Altre questioni
  • Sui casi in cui è configurabile un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo tra p.a. e privato.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Campobasso, 22 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 ottobre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1667 (Difformità e vizi dell'opera) CODICE CIVILE. Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili) Riservato agli abbonati

Sull'idoneità del deposito della relazione conclusiva di un ATP a far decorrere il termine di prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi dell'opera appaltata ex art. 1667 c.c. ed il termine previsto per la denuncia dei difetti della costruzione dall'art. 1669 c.c..

Altre questioni
  • Sul momento a partire dal quale, negli appalti pubblici, decorre per la stazione appaltante il termine di decadenza dalla possibilità di far valere difformità e vizi dell'opera.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Brescia, 24 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 ottobre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul parametro, previsto sin dalla l. 2248/1865 e ribadito nelle successive modifiche normative in materia di appalti pubblici tra cui da ultimo nel d.lgs. 36/2023, che può essere utilizzato per la quantificazione del danno da lucro cessante che la stazione appaltante è tenuta a risarcire all'appaltatore in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a..

Altre questioni
  • Sul soggetto su cui, ove la stazione appaltante chieda la diminuzione del risarcimento del danno da lucro cessante da riconoscersi all'appaltatore a seguito della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento della p.a., grava l'onere di provare che l'impresa ha o non ha riutilizzato i mezzi e la manodopera per lo svolgimento di altri analoghi servizi o appalti.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Tempio Pausania, 28 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 ottobre 2025
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 153 (Finanza di progetto) Riservato agli abbonati

Sul giudice competente a giudicare, in tema di finanza di progetto, le controversie relative alla fase successiva all'aggiudicazione.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per il concessionario pubblico di pagare in misura ridotta il canone pattuito con la p.a. in caso di originaria insostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio oggetto di concessione.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Latina, 18 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 30 settembre 2025
Tribunali D.lgs. 276.2003 art. 29 (appalto) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità agli appalti pubblici dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003 in tema di responsabilità solidale del committente per i crediti retributivi vantati dai dipendenti nei confronti dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo a coloro che, posti alle dipendenze dell'appaltatore, agiscano direttamente nei confronti del committente per conseguire quanto a loro dovuto ai sensi dell'art. 1676 c.c..
Tribunale di Napoli Nord, 12 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 settembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Premessi brevi cenni sull'appalto a regia, sull'(in)idoneità dell'omessa consegna dei progetti esecutivi, delle variazione nella contabilità finale rispetto a quanto indicato nei computi metrici estimativi e della dilatazione dei tempi di consegna dei lavori a costituire elementi sintomatici di un appalto pubblico a regia.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che asserisca di aver assunto la veste di nudus minister in un appalto a regia.
Tribunale di Firenze, 12 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 settembre 2025
Corti di Appello Giurisdizione Aggiudicazione provvisoria e definitiva Riservato agli abbonati

Sul giudice competente a giudicare in materia di danni derivanti al privato dalla revoca dell'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante prima della stipula del contratto.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità per l'appaltatore colpito da informativa antimafia interdittiva di richiedere i danni ad esso cagionati dalla revoca dell'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante, anche ove quest'ultima abbia motivato il provvedimento di revoca sulla base di ulteriori profili quali quelli civilistici di inadempimento.
Corte d'Appello di Genova, 20 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 settembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1337 (Trattative e responsabilità precontrattuale) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul giudice competente in materia di responsabilità precontrattuale della p.a. e di pagamento dei corrispettivi di un appalto pubblico.

Altre questioni
  • Premessi i limiti entro cui opera il principio della responsabilità oggettiva della stazione appaltante per i danni subiti dall'operatore economico in caso di violazione delle norme sugli appalti pubblici a mente della direttiva 89/665/CE, sulla disciplina applicabile alla responsabilità precontrattuale della p.a. e sui casi in cui in tale ambito è possibile individuare una responsabilità oggettiva della p.a..
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 6 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 settembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sull'obbligo della p.a. committente, ove il pagamento dei compensi relativi ad un appalto pubblico sia stato subordinato all'avverarsi della condizione potestativa mista del conseguimento di un finanziamento da parte di un terzo, di attivarsi richiedendo il finanziamento e sulle conseguenze derivanti dal comportamento omissivo della p.a. che non proceda con la richiesta di finanziamento.

Altre questioni
  • Sul dovere dei dipendenti pubblici, in tema di appalti pubblici, di elaborare d'ufficio i compensi revisionali e di provvedere a tutti gli elementi tecnico-contabili necessari al pagamento dei compensi all'appaltatore, con particolare riguardo al dovere di attivarsi per ottenere il finanziamento di soggetti terzi alla cui erogazione sia subordinato il pagamento dei compensi dovuti all'appaltatore.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Caltanissetta, 20 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 settembre 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul giudice competente a giudicare in materia di risoluzione anticipata di un contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. per inadempimento dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Sul diritto dell'appaltatore, nel caso in cui la p.a. committente abbia esercitato il potere di risolvere unilateralmente un contratto d'appalto pubblico, di agire in giudizio chiedendo la risoluzione ai sensi della disciplina civilistica.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Latina, 21 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 luglio 2025
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui documenti e sulle modalità con cui l'appaltatore di opera pubblica, nella vigenza del r.d. 350/1895, è tenuto ad iscrivere le riserve per le maggiori spese sostenute a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, con particolare riguardo al caso in cui la sospensione sia produttiva di danni sin dall'inizio ed essi non siano immediatamente quantificabili.

Altre questioni
  • Sui casi residuali in cui, nella vigenza della l. 2248/1865, le condizioni di maggior onerosità nell'escuzione delle opere determina l'aumento del corrispettivo degli appalti pubblici a corpo.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Ancona, 13 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 giugno 2025
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 103 (garanzie definitive) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore di opere pubbliche che chieda, mediante ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., la sospensione dell'escussione della polizza fideiussoria da parte della p.a. prospettando la compromissione dell'aggiudicazione di altri appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sulla (in)idoneità della generica prospettazione di una difficoltà nel recupero del credito a fondare la domanda ex art. 700 c.p.c. presentata dall'appaltatore di opere pubbliche al fine di sospendere il pagamento delle somme dovute alla stazione appaltante che abbia unilateralmente risolto un contratto d'appalto pubblico.
Tribunale di Lodi, 30 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 9 giugno 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul riparto dell'onere probatorio tra stazione appaltante ed appaltatore in materia di adempimento di un contratto d'appalto pubblico, con particolare riguardo al caso in cui l'appaltatore produca in giudizio il contratto ed alleghi l'inadempimento della p.a. all'obbligo di consegnare i lavori.

Altre questioni
  • Premesso l'obbligo della stazione appaltante di effettuare la consegna dei lavori all'appaltatore di opere pubbliche, sulla necessità che quest'ultimo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto per l'omessa o ritardata consegna dei lavori da parte della p.a. committente, eserciti la preventiva facoltà di recesso.
Tribunale di Napoli, 20 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 27 maggio 2025
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Riservato agli abbonati

Sul soggetto dell'A.T.I. aggiudicataria di un appalto pubblico che ha rappresentanza, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante per le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo.

Altre questioni
  • Sugli elementi probatori che devono essere allegati dall'appaltatore che richieda il pagamento di fatture emesse in relazione ad un appalto pubblico concluso su piattaforma Consip.
Corte d'Appello di Roma, 5 dicembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 maggio 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Giurisdizione Riservato agli abbonati

Premessa l'inidoneità delle fatture emesse dall'appaltatore a provare nel giudizio di opposizione a d.i. la sussistenza e l'entità del credito vantato nei confronti del committente sia privato che pubblico, sui casi in cui contabilità redatta dall'appaltatore costituisce prova del credito.

Altre questioni
  • Sulla (in)applicabilità della presunzione di accettazione dell'opera da parte del committente che l'abbia ricevuta senza riserve, prevista dal co. 4 dell'art. 1665 c.c., agli appalti pubblici con particolare riguardo al caso in cui la p.a. committente riceva l'opera senza sollevare riserve prima del collaudo.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Salerno, 31 dicembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 maggio 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità dell'art. 33 del d.m. 145/2000, in tema di termine di decadenza dell'appaltatore dal diritto di proporre la domanda volta a far valere in giudizio le pretese relative ad un contratto d'appalto pubblico, a tutte le pretese relative ai contratti d'appalto pubblico stipulati anteriormente all'entrata in vigore del d.p.r. 207/2010 pur se azionate successivamente all'entrata in…

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di ritenere che l'art. 256 del d.lgs. 163/2006 abbia reso inapplicabile l'art. 33 del d.m. 145/2000.
Tribunale di Prato, 17 gennaio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 maggio 2025
Tribunali Aggiudicazione provvisoria e definitiva Giurisdizione Riservato agli abbonati

Premessi i principi generali concernenti il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di affidamenti pubblici, sul giudice competente a giudicare circa la revoca dell'aggiudicazione intervenuta dopo la stipula del contratto per motivi sopravvenuti.

Altre questioni
  • Sulle voci che, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, concorrono a formare il corrispettivo di un appalto pubblico ai fini del calcolo del superamento della soglia dell'affidamento diretto avuto riguardo all'orientamento dell'ANAC circa il divieto di frazionamento dell'incarico.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Caltanissetta, 2 dicembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 aprile 2025
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di clausola di revisione dei prezzi di un appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sul diritto dell'appaltatore di richiedere l'applicazione della clausola di revisione dei prezzi in caso di proroga tecnica di un contratto d'appalto pubblico nel quale era previsto il compenso revisionale.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Napoli, 13 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 aprile 2025
Tribunali Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla derogabilità del foro territorialmente competente in materia di obbligazioni in cui il debitore coincida con un ente pubblico.

Altre questioni
  • Sulla responsabilità della stazione appaltante che, a seguito del ritardato finanziamento da parte di un altro ente pubblico, ritardi il pagamento all'appaltatore.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 30 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 marzo 2025
Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1337 (Trattative e responsabilità precontrattuale) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione tra G.A. e G.O. in materia di risarcimento del danno per mancata stipula di un contratto d'appalto pubblico con il soggetto originariamente individuato come vincitore di una gara.

Altre questioni
  • Premessa la configurabilità della responsabilità precontrattuale della p.a. nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, sui requisiti, oggettivi e soggettivi, che devono sussistere affinché possa definirsi integrato l'affidamento legittimo dei privati tutelabile mediante il rimedio della responsabilità precontrattuale.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Ferrara, 24 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 marzo 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 153 (Finanza di progetto) D.LGS 163.2006. Art. 30 (Concessione di servizi) Riservato agli abbonati

Sulle caratteristiche e gli elementi che connotano l'istituto della finanza di progetto.

Altre questioni
  • Sulle distinte fasi procedurali che contraddistinguono la finanza di progetto, con particolare riguardo alla fase pubblicistica ed alla fase privatistica.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Pescara, 15 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 marzo 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 30 (Concessione di servizi) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Premessa la distinzione tra appalto pubblico di servizi e concessione di servizi, sulla qualificazione del rapporto (come appalto o concessione) nel caso in cui l'amministrazione sia tenuta a versare un canone al gestore dei servizi e questi non percepisca alcun provento dagli utenti.

Altre questioni
  • Sul riparto di giurisdizione nella fase anteriore e successiva all'aggiudicazione di una concessione di servizi pubblici, con particolare riguardo agli atti autoritativi emanati dalla p.a. dopo l'aggiudicazione.
Tribunale di Lecce, 2 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 febbraio 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere della stazione appaltante di eccepire tempestivamente la decadenza per le riserve iscritte tardivamente dall'appaltatore.

Altre questioni
  • Sulle ipotesi idonee a legittimare l'iscrizione delle riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Monza, 7 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 febbraio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Riservato agli abbonati

Premessa la natura giuridica del RTI nell'ambito degli appalti pubblici, sul soggetto del RTI legittimato a stare in giudizio nei confronti della stazione appaltante, su quello legittimato a stare in giudizio nei confronti dei terzi e su quello legittimato a stare in giudizio per l'impugnativa degli atti di gara.

Altre questioni
  • Sull'unico caso in cui le mandanti di RTI divengono legittimate ad agire direttamente nei confronti della stazione appaltante per le questioni inerenti un appalto pubblico.
Tribunale di Roma, 13 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 febbraio 2025
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 113 (Cauzione definitiva) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di escussione della garanzia per mancata stipulazione del contratto d'appalto pubblico a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Altre questioni
  • Premessa la natura giuridica della cauzione provvisoria nella vigenza del d.lgs. 163/2006, sui casi e modalità con cui il garante può opporsi alla richiesta di escussione presentata dalla stazione appaltante.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Roma, 10 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 febbraio 2025
Tribunali Energia Giurisdizione Riservato agli abbonati

Premessa la natura e le caratteristiche dell'istituto del finanziamento tramite terzi nell'ambito degli appalti pubblici di servizi energetici, sulla distinzione tra ESCo ed ESPC e sulle caratteristiche ed obblighi che si instaurano tra stazione appaltante ed appaltatore negli appalti pubblici di energia realizzati tramite ESCo.

Altre questioni
  • Sulle modalità con cui, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 115/2008, devono essere formulati gli atti di gara aventi ad oggetto appalti pubblici di energia e sugli elementi e reciproci obblighi che devono essere specificamente regolamentati nel susseguente contratto d'appalto.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Lamezia Terme, 10 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 febbraio 2025
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul soggetto su cui ricade, ai fini del pagamento del compenso, l'onere di provare l'avvenuta effettiva esecuzione dei lavori prima dell'emanazione del SAL in tema di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sulla natura dell'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare riserve.
Corte d'Appello di Firenze, 23 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025