D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) D.LGS 163.2006. Art. 40 (Qualificazione per eseguire lavori pubblici) Riservato agli abbonati

Se sia nullo o meno il contratto d'appalto di lavori pubblici finanziato da un ente pubblico terzo ove i lavori appaltati abbiano uno scopo diverso da quello prescritto dal finanziamento.

Altre questioni

Se sia nullo o meno il contratto d'appalto di lavori pubblici per opere per cui l'appaltatore non abbia la categoria SOA.
e altre 3 questioni

Tribunale di Foggia, 12 marzo 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 settembre 2026

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla (non) rilevabilità d'ufficio della decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve in tema di appalti pubblici.

Altre questioni

Premessa la ratio dell'istituto delle riserve, sull'onere dell'appaltatore di provare i fatti posti a fondamento delle riserve.
e altre 3 questioni

Tribunale di Reggio Calabria, 2 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla necessità per l'appaltatore che intenda richiedere i danni per l'illegittima durata della sospensione temporanea dei lavori, nella vigenza dei co. 1 e 2 dell'art. 24 d.m. 145/2000, di previamente diffidare per iscritto il responsabile del procedimento.

Altre questioni

Sull'onere probatorio posto in capo alla stazione appaltante circa la legittimità della sospensione dei lavori relativi ad un appalto pubblico.
e altre 2 questioni

Corte d'Appello di Napoli, 12 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 dicembre 2024

Tribunali Aggiudicazione provvisoria e definitiva D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) Riservato agli abbonati

Sull'(in)idoneità di una delibera di Giunta Comunale ad incidere sull'aggiudicazione di un appalto ove manchi un formale provvedimento di esercizio del potere di autotutela ed a determinare l'effetto privatistico del recesso da un contratto d'appalto.

Altre questioni

Sulla distinzione tra sospensione legittima ed illegittima dei lavori in materia di appalto pubblico nella vigenza dell'art. 24 del d.m. 145/2000.
e altre 3 questioni

Tribunale di Teramo, 3 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 agosto 2023

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 Riservato agli abbonati

Sui presupposti necessari affinché la sospensione disposta dalla Stazione Appaltante possa ritenersi legittima.

Altre questioni

Sui termini e sulle modalità di iscrizione della riserva inerente l'illegittimità della sospensione dei lavori disposta dalla Stazione Appaltante.
e altre 1 questioni

Tribunale di Frosinone, 13 maggio 2020 claudio · pubblicato il 27 maggio 2020

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1460 (Eccezione d'inadempimento) Interessi e rivalutazione monetaria Riservato agli abbonati

Sulla possibilità o meno per l'Appaltatore di sospendere unilateralmente i lavori laddove ravvisi la necessità di una variante al progetto originario.

Altre questioni

Sull'onere della prova posto a carico delle parti nel caso di domanda risarcitoria derivante da responsabilità contrattuale.
e altre 3 questioni

Tribunale di Napoli, 29 marzo 2017 claudio · pubblicato il 3 maggio 2018

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle richieste dell'appaltatore che sono soggette all'onere di iscrizione di tempestiva e rituale riserva.

Altre questioni

Sulla modalità e i termini per l'iscrizione e l'esplicazione di tempestiva riserva da parte dell'Appaltatore.
e altre 3 questioni

Tribunale di Palermo, 30 marzo 2017 claudio · pubblicato il 23 aprile 2018

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 160, comma 2, lett. a (Sospensione illegittima - Spese gener). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere di iscrizione della riserva nel caso di sospensione dei lavori disposta in modo legittimo dalla Stazione Appaltane, ma protrattasi in modo illegittimo.

Altre questioni

Sulla responsabilità della Stazione Appaltante in caso di ritardo nell'approvazione di una perizia di variante ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c..
e altre 2 questioni

Lodo Arbitrale, 25 giugno 2015 claudio · pubblicato il 22 febbraio 2017

Lodi arbitrali Anomalo andamento dei lavori. In generale D.P.R. 207.2010. Art. 161 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato). Art. 134 554.99 Riservato agli abbonati

Sugli obblighi e sulle responsabilità del Contraente Generale di cui all'art. 176 del Codice dei contratti pubblici.

Altre questioni

Sui presupposti necessari affinché possano essere riconosciuti al Contraente Generale i maggiori oneri per andamento anomalo dei lavori.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 22 gennaio 2014 claudio · pubblicato il 28 aprile 2016

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 Riservato agli abbonati

Sui limiti alla legittimità della sospensione dei lavori disposta dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 30 del Capitolato Generale dei Lavori Pubblici.

Altre questioni

Sulle differenze di disciplina tra protrazione della sospensione lavori legittima o illegittima e sulle diverse forme di tutela per l'Appaltatore.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 19 marzo 2013 claudio · pubblicato il 16 aprile 2014

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere di tempestiva iscrizione di riserva nel verbale di ripresa lavori ovvero nel registro di contabilità per i pregiudizi derivanti dalla illegittima sospensione dei lavori.

Altre questioni

Sulla facoltà per l'Appaltatore di ottenere lo scioglimento del contratto senza indennità nel caso di eccessiva protrazione della sospensione legittima dei lavori e sulla possibilità di applicare tale facoltà anche nel caso di illegittima sospensione lavori, o illegittima protrazione della sospensione stessa.
e altre 1 questioni

Tribunale di Arezzo, 22 febbraio 2013 claudio · pubblicato il 16 aprile 2014

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 Interessi e rivalutazione monetaria Riservato agli abbonati

Sulla possibilità o meno di conteggiare i giorni di sospensione dei lavori per posporre il termine per la consegna dei lavori, quando si tratti di verificare la conclusione anticipata dei lavori al fine di erogare il premio di accelerazione.

Altre questioni

Sulla spettanza o meno del maggior danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate dal Collegio come credito di valuta e sull'onere della prova posto a carico dell'Appaltatore

Lodo Arbitrale, 17 gennaio 2012 francesco · pubblicato il 12 giugno 2013

Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) CODICE CIVILE. Art. 1341 (Condizioni generali di contratto) Riservato agli abbonati

Sulla possibilità o meno della Stazione Appaltante di declinare la competenza arbitrale e sui limiti a tale potere, secondo quanto dispone(vano) gli artt. 46 e 47, comma 2, del d.P.R. n. 1063 del 1962.

Altre questioni

Sulla possibilità o meno che la clausola compromissoria possa essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto assimilabile ad una clausola vessatoria e, pertanto, soggetta a specifica sottoscrizione.
e altre 2 questioni

Lodo Arbitrale, 11 ottobre 2011 francesco · pubblicato il 12 maggio 2013

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla domanda di risoluzione del contratto avanzata dall'Impresa in ragione della prolungata sospensione dei lavori e sulle ipotesi in cui non può essere chiesto il risarcimento del danno.

Altre questioni

Sui requisiti affinché la sospensione dei lavori disposta dalla Stazione Appaltante possa essere considerata legittima.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 29 luglio 2011 francesco · pubblicato il 12 maggio 2013

Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sul procedimento arbitrale e sulla garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.

Altre questioni

Sugli effetti prodotti dal rigetto delle reciproche domande di risoluzione per inadempimento e della domanda di illegittimità della risoluzione in danno pronunciata dall'amministrazione.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 18 ottobre 2011 francesco · pubblicato il 30 gennaio 2013

Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 Riservato agli abbonati

Sul regime delle preclusioni processuali vigente nel procedimento arbitrale.

Altre questioni

Sulla determinazione del termine oltre il quale la sospensione illegittima autorizza l'appaltatore a domandare la risoluzione del contratto.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 13 ottobre 2011 francesco · pubblicato il 24 gennaio 2013

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sulla sussistenza o meno di una responsabilità della Stazione Appaltante per la sospensione dei lavori dovuta al dubbio sulla demolizione di un fabbricato in dipendenza di ritrovamenti archeologici.

Altre questioni

Sulla fondatezza o meno della domanda di risarcimento per aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e dei costi dei trasporti dipendenti da andamento anomalo dei lavori

Lodo Arbitrale, 16 giugno 2011 francesco · pubblicato il 22 settembre 2012

Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Riservato agli abbonati

Sugli effetti della nomina dell'arbitro da parte della Stazione Appaltante in merito all'eccezione di declinatoria della competenza arbitrale avanzata dallo stesso ente.

Altre questioni

Sulla legittimità o meno della sospensione dei lavori determinata dall'esigenza di apportare una perizia di variante e suppletiva al progetto.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 30 dicembre 2010 francesco · pubblicato il 21 marzo 2012

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla tempestività o meno della riserva relativa ai maggiori compensi conseguenti alla sospensione dei lavori inserita nel verbale di ripresa dei lavori.

Altre questioni

Sulla risarcibilità o meno delle spese generali in caso di illegittima sospensione dei lavori.
e altre 2 questioni

Lodo Arbitrale, 27 dicembre 2010 francesco · pubblicato il 12 marzo 2012

Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla natura decadenziale o meno del termine di 30 giorni dalla data di notifica della domanda di arbitrato per esercitare la facoltà concessa all'attore di declinare la competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 47 del Capitolato generale.

Altre questioni

Sulla idoneità o meno di un atto contenente l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante, senza “richieste o intimazioni”, di costituire atto interruttivo della prescrizione.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 15 dicembre 2010 francesco · pubblicato il 24 febbraio 2012

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sui requisiti necessari a considerare legittima la sospensione dei lavori da parte della Stazione appaltante.

Altre questioni

Sulla tempestività delle riserve: sussistenza o meno dell'onere per l'Impresa di confermare la riserva al momento della sottoscrizione del conto finale.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 14 dicembre 2010 francesco · pubblicato il 24 febbraio 2012

Lodi arbitrali CODICE CIVILE. Art. 1454 (Diffida ad adempiere) D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 Riservato agli abbonati

Sui presupposti necessari alla risoluzione di diritto del contratto d'appalto a seguito del decorso del termine concesso dalla Stazione Appaltante con diffida, notificata ai sensi dell'art. 1454 c.c. e sulle verifiche oggettive e soggettive dell'inadempimento.

Altre questioni

Sulla necessità o meno della sussistenza del requisito della “gravità” dell'inadempimento per la risoluzione di diritto del contratto a seguito di diffida resa ai sensi dell'art. 1454 c.c..
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 1 dicembre 2010 francesco · pubblicato il 9 febbraio 2012

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul momento in cui l'Appaltatore deve formulare la riserva per pregiudizi o maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori.

Altre questioni

Sugli effetti prodotti dalla diffida ad adempiere notificata dall'Impresa e sulla necessità o meno di accertare la sussistenza di un inadempimento da parte della Stazione Appaltante idoneo a giustificare la risoluzione invocata con la diffida stessa.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 1 novembre 2010 francesco · pubblicato il 20 dicembre 2011

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'efficacia recettizia o meno della norma del Capitolato Generale alla quale viene fatto rinvio nel contratto.

Altre questioni

Sulla configurabilità o meno dell'opzione dell'appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto, prevista dall'art. 30 comma 2 prima parte del DPR 16.7.1962 n.1063, anche nel caso di sospensioni illegittime imputabili a uno dei contraenti.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 30 giugno 2010 francesco · pubblicato il 9 luglio 2011

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 Riservato agli abbonati

Laddove l'impresa appaltatrice abbia apposto la riserva sul verbale di sospensione la mancata reiterazione della contestazione nel SAL o nel registro di contabilità non può di per sé implicare alcuna preclusione.

Altre questioni

Ai fini dell'accertamento della risoluzione de jure è sempre necessario valutare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'inadempimento.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 3 novembre 2010 francesco · pubblicato il 9 dicembre 2010

Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 53 (Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 Riservato agli abbonati

Il concetto di appalto a forfait chiuso non debba essere inteso nel senso della assoluta immodificabilità del sinallagma contrattuale e della impossibilità di addivenire a modifiche dell'opus posto a base di gara.

Altre questioni

Sulla sospensione lavori disposta dalla stazione appaltante in caso di ritrovamenti archeologici

Lodo Arbitrale, 8 giugno 2010 francesco · pubblicato il 12 settembre 2010

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 Riservato agli abbonati

Le sfavorevoli (non provate) condizioni climatiche non possono costituire idonea giustificazione per un rallentamento dei lavori, anche in considerazione della mancata formalizzazione, ad opera della Stazione Appaltante.

Altre questioni

Sulla spettanza e sulla determinazione del mancato utile di impresa in conseguenza dell'anomalo andamento dei lavori.
e altre 1 questioni

Lodo Arbitrale, 8 febbraio 2010 francesco · pubblicato il 1 settembre 2010

Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 76 (Varianti progettuali in sede di offerta) D.P.R. 207.2010. Art. 160, comma 2, lett. b (Sospensione illegittima - Lesione util). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

La responsabilità per le varianti progettuali introdotte dall'impresa in sede di gara, aggiudicata con la formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rimane in capo alla stazione appaltante.

Altre questioni

Sul risarcimento del danno all'utile per mancato espletamento di diverse commesse quale conseguenza dell'illegittima sospensione lavori o di anomalo andamento.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 16 maggio 2010 francesco · pubblicato il 1 settembre 2010

Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla sospensione dei lavori disposta per carenza di fondi da parte della stazione appaltante.

Altre questioni

L'onere della riserva non investe quelle pretese che toccano la sorte del contratto (risoluzione del contratto, nullità del medesimo).
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale, 14 maggio 2010 francesco · pubblicato il 1 settembre 2010

Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 240 (Accordo bonario) D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'omessa attivazione da parte del RUP del procedimento dell'accordo bonario.

Altre questioni

Sulla sospensione lavori disposta dall'amministrazione per difficoltà legate alla disponibilità delle aree o alla acquisizione di eventuali autorizzazioni da parte di Enti terzi.
e altre 3 questioni

Lodo Arbitrale 11 marzo 2010 francesco · pubblicato il 3 agosto 2010