Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

CODICE CIVILE. Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione)

41 articoli su questo argomento.

41 articoli · pagina 1 di 2 · tutti gli argomenti

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1467 (Contratto con prestazioni corrispettive) D.LGS 50.2016. Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità per stazione appaltante ed appaltatore, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, di invocare la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per eccessiva onerosità sopravvenuta, avuto riguardo all'(in)applicabilità dell'art. 1467 c.c. agli appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di dedurre il corretto adempimento dell'operatore economico ad un contratto pubblico dall'archiviazione dell'ANAC del procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici.
Corte d'Appello di L'Aquila, 27 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 settembre 2026
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1467 (Contratto con prestazioni corrispettive) D.LGS 50.2016. Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità per stazione appaltante ed appaltatore, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, di invocare la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per eccessiva onerosità sopravvenuta, avuto riguardo all'(in)applicabilità dell'art. 1467 c.c. agli appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di dedurre il corretto adempimento dell'operatore economico ad un contratto pubblico dall'archiviazione dell'ANAC del procedimento di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici.
Corte d'Appello di L'Aquila, 27 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 luglio 2026
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla tempestività e ammissibilità delle riserve apposte sul verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 154, co. 1 del d.p.r. 207/2010 ove l'appaltatore abbia precedentemente sottoscritto senza riserve il verbale di cui all'art. 106, co. 3 del d.p.r. 207/2010 afferente il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Altre questioni
  • Sul momento in cui deve essere apposta la riserva concernente le pretese derivanti dall'anomalo andamento dei lavori.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 3 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 luglio 2026
Tribunali Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore e al subappaltatore che reclamino il pagamento del corrispettivo di un appalto.

Altre questioni
  • Sulle norme che disciplinano il contratto di subappalto relativo ad un appalto di opera pubblica e sulla sua autonomia, avuto riguardo alla (im)possibilità di ritenere il subappaltatore automaticamente vincolato al cronoprogramma allegato al contratto principale.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 3 novembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 marzo 2026
Tribunali Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sul soggetto su cui ricade l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo alla società che chieda il risarcimento di un danno all'immagine ed alla reputazione commerciale, nel caso di specie asseritamente subito per le condotte poste in essere dalla p.a. committente in un appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 4 settembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 marzo 2026
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) D.LGS 36.2023. Art. 60 (revisione prezzi) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità per l'appaltatore, salvo circostanze specificamente individuate nel codice degli appalti, di richiedere - anche in giudizio - la modifica del corrispettivo pattuito in un contratto d'appalto pubblico a seguito dell'incremento del valore dell'opera con particolare riferimento all'ambito dei servizi di architettura ed ingegneria alla luce della normativa sulle tariffe…

Altre questioni
  • Sulla legittimità delle clausole di non ribassabilità dei compensi professionali nelle gare pubbliche nella vigenza del d.lgs. 36/2023.
Corte d'Appello di Milano, 10 ottobre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 marzo 2026
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Riservato agli abbonati

Sulla necessità per la mandataria di A.T.I., ai fini della legittimazione a rappresentare le mandanti in giudizio, di spendere il nome delle mandanti.

Altre questioni
  • Sulla possibilità dei contraenti di un contratto d'appalto pubblico, sia nella vigenza del d.lgs. 163/2006 che del d.lgs. 50/2016, di derogare alla disciplina della revisione dei prezzi di cui all'art. 1664 c.c. anche pattuendo l'invariabilità del corrispettivo a fronte di eventi sopravvenuti ed imprevedibili.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Messina, 4 ottobre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 marzo 2026
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Riservato agli abbonati

Premesso il principio secondo cui il prezzo di un appalto di opere pubbliche a corpo, ove siano stati correttamente rappresentati dalla stazione appaltante tutti gli elementi che possono influire sulla previsione di spesa dell'appaltatore, è fisso ed invariabile anche in caso di maggiore onerosità dell'opera,…

Corte d'Appello di L'Aquila, 4 settembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 febbraio 2026
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e concessioni di lavori) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Riservato agli abbonati

Sull'obbligo dell'appaltatore di controllare la validità tecnica del progetto fornito dalla stazione appaltante e sulla portata, con riferimento ad eventuali richieste di risarcimento dei danni derivanti da vizi progettuali, della dichiarazione del medesimo di essere a conoscenza dei suoi obblighi e di quanto necessario ad eseguire i lavori a regola d'arte.

Altre questioni
  • Sull'idoneità del comportamento colposo del committente pubblico che abbia aggravato il costo delle spese generali, nel caso di specie disciplinate dal co. 4 dell'art. 32 del d.p.r. 207/2010, a porre le medesime a suo carico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Napoli, 16 giugno 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 novembre 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 144 (Interessi per ritardato pagamento). Art. 30 554.99 D.LGS 163.2006. Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sulla disciplina degli interessi legali e moratori negli appalti di lavori pubblici nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.m. 145/2000.

Altre questioni
  • Premessa l'evoluzione normativa in materia di revisione dei prezzi nei lavori pubblici dal dopoguerra al d.lgs. 163/2006, sulla ratio e sul funzionamento dell'istituto dell'appalto pubblico a prezzo chiuso.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Caltagirone, 20 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 febbraio 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere della stazione appaltante di eccepire tempestivamente la decadenza per le riserve iscritte tardivamente dall'appaltatore.

Altre questioni
  • Sulle ipotesi idonee a legittimare l'iscrizione delle riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Monza, 7 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 febbraio 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 253 (Norme transitorie) D.LGS 50.2016. Art. 216 (norme transitorie) Riservato agli abbonati

Sui bandi e avvisi ai quali si applicano temporalmente il d.lgs. 163/2006 ed il d.lgs. 50/2016 e il d.p.r. 554/1999 ed il d.p.r. 207/2010.

Altre questioni
  • Sul momento e sulle modalità con cui, nella vigenza del d.p.r. 554/1999, l'appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 10 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 ottobre 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sull'evoluzione dei principi generali concernenti la variabilità del corrispettivo degli appalti pubblici a partire dalla l. 2248/1865 e sino al d.lgs. 36/2023.

Altre questioni
  • Sui casi in cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in materia di annullamento o disapplicazione di penale contenuta in un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Palermo, 3 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 settembre 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) CODICE CIVILE. Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) Riservato agli abbonati

Sul soggetto su cui ricade l'onere di provare la sussistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della revisione del prezzo di un appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di qualificare l'indice FOI come parametro automatico di adeguamento del corrispettivo di un appalto pubblico in caso di aumento dei prezzi delle materie prime a causa di eventi non preventivabili al momento della stipula del contratto e sugli elementi rilevanti ai fini della debenza e della quantificazione della somma eventualmente dovuta all'appaltatore a titolo di revisione del prezzo.
Tribunale di Civitavecchia, 15 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 giugno 2024
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 59 (Accordo quadro) Riservato agli abbonati

Sul valore da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione della competenza per materia al Tribunale Ordinario o a quello delle Imprese per questioni sorte in relazione all'esecuzione di contratti d'appalto pubblici applicativi di un accordo quadro nella vigenza del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sull'(in)ammissibilità o (im)procedibilità della domanda proposta in sede ordinaria, anche in via riconvenzionale, dal creditore nei confronti del fallimento.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Nuoro, 30 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 giugno 2024
Corti di Appello D.LGS 50.2016. Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Riservato agli abbonati

Sui limiti entro cui la p.a. appaltante può apportare modifiche al progetto nella fase esecutiva di un appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sul caso in cui l'impresa appaltatrice ha diritto di vedersi riconosciuti i maggiori oneri sostenuti rispetto al prezzo convenuto per un appalto di opere pubbliche stipulato a corpo.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Venezia, 11 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 aprile 2024
Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità della rettifica del corrispettivo prevista dall'art. 1430 c.c. al caso in cui sia stato stipulato un contratto d'appalto pubblico a corpo e vi sia difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico.

Altre questioni
  • Sulla necessità che l'intempestiva iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore sia espressamente rilevata dalla p.a. committente in materia di appalti pubblici.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Udine, 8 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 25 marzo 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul documento sul quale deve essere iscritta la riserva, ai fini della sua tempestività, in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle modalità con cui, a seguito dell'introduzione del d.lgs. 50/2016, può avvenire la revisione dei prezzi in materia di Appalto pubblico.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Firenze, 15 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 20 giugno 2023
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) CODICE CIVILE. Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) Riservato agli abbonati

Sui casi in cui è possibile modificare il corrispettivo di un Appalto a corpo: l'ordinanza della Cassazione n. 22268/2017 e l'inapplicabilità dei principi espressi dalla medesima alle prestazioni, autonome rispetto all'oggetto del contratto d'Appalto, svolte dall'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla forma che devono rivestire le modificazioni dei contratti d'Appalto pubblico e le convenzioni aventi ad oggetto lavori aggiuntivi e complementari connessi ad un pubblico appalto.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Bari, 20 febbraio 2023. Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 aprile 2023
Corti di Appello Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità del principio iura novit curia con riferimento agli atti amministrativi.

Altre questioni
  • Sull'invocabilità o meno della risoluzione del contratto d'appalto per impossibilità sopravvenuta della prestazione nel caso in cui la Stazione Appaltante si sia vista revocare il finanziamento destinato al pagamento dell'appaltatore.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Messina, 24 maggio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 luglio 2022
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sulla validità o meno della clausola contrattuale con cui l'appaltatore si impegni a mantenere fermo il prezzo dell'appalto anche al variare dei prezzi di mercato, con rinuncia alla revisione prezzi ex art. 1664 c.c..

Altre questioni
  • Sulle funzioni e sul regime delle riserve.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Ragusa, 13 ottobre 2017 claudio · pubblicato il 26 settembre 2019
Corti di Appello Lavori extracontratuali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sui presupposti necessari affinché l'Appaltatore possa ottenere il pagamento di opere non previste in contratto.

Altre questioni
  • Sulla sufficienza o meno di un ordine scritto della DL affinché l'Appaltatore possa avere diritto al pagamento di opere non previste dal contratto.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Genova, 19 settembre 2017 claudio · pubblicato il 27 maggio 2019
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) D.P.R. 207.2010. Art. 216 (Nomina del collaudatore) Riservato agli abbonati

Sulla responsabilità della Stazione Appaltante in caso di ritardi dovuti alla tardiva nomina del collaudatore.

Altre questioni
  • Sulle ipotesi di difficoltà sopravvenute che possono consentire all'Appaltatore il riconoscimento dell'equo compenso in caso di maggiore onerosità della prestazione, ai sensi dell'art. 1664, comma 2, cod. civ..
  • e altre 1 questioni
Lodo Arbitrale, 26 maggio 2015 claudio · pubblicato il 16 settembre 2016
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle modalità di iscrizione delle riserve e sulla omessa contestazione immediata della tardività da parte della Direzione Lavori.

Altre questioni
  • Sull'onere della prova nel caso di contestazione da parte della Stazione Appaltante della tempestività delle riserve iscritte dall'Impresa.
  • e altre 2 questioni
Lodo Arbitrale, 20 maggio 2014 claudio · pubblicato il 4 novembre 2015
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) CODICE CIVILE. Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) Riservato agli abbonati

Sulla ripartizione del rischio contrattuale tra Amministrazione e Contraente Generale ai sensi dell'art. 176 del codice.

Altre questioni
  • Sul diritto potestativo del contraente di modificare unilateralmente le clausole contrattuali relative all'entità delle prestazioni del contraente generale, secondo quanto previsto dall'art. 176 del codice.
  • e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 31 ottobre 2013 claudio · pubblicato il 20 aprile 2015
Corte di Cassazione CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) CODICE CIVILE. Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) Riservato agli abbonati

Sulla possibilità o meno che il rinvenimento di roccia c.d. da mina durante la realizzazione di una galleria possa costituire elemento "sorpresa" idoneo a generare una responsabilità della Stazione Appaltante per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede

Cassazione Civile, Sez. I., 19 luglio 2012 claudio · pubblicato il 27 agosto 2014
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla soggezione o meno al regime decadenziale delle riserve della richiesta di risarcimento delle spese e dei costi per la sicurezza del cantiere.

Altre questioni
  • Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva e di successiva quantificazione della stessa per pregiudizi derivanti da c.d. fatti continuativi.
  • e altre 1 questioni
Lodo Arbitrale, 21 marzo 2013 claudio · pubblicato il 15 maggio 2014