D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità per l'appaltatore che abbia richiesto ed ottenuto la sospensione di lavori, anche per fatto imputabile alla p.a., di richiedere i meccanismi risarcitori e compensativi previsti per in caso di sospensione illegittima ordinata dalla P.A..

Altre questioni

Premessi gli obblighi restitutori che sorgono in capo alle parti in caso di risoluzione di un contratto d'appalto anche pubblico, sul criterio di determinazione del valore delle opere realizzate dall'appaltatore: valore venale di mercato o prezzi contrattualmente pattuiti?
e altre 3 questioni

Tribunale di Nola, 6 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 marzo 2025

Corti di Appello Lavori extracontratuali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla quadruplice condizione necessaria a far sorgere in capo all'appaltatore il diritto al compenso per le opere pubbliche realizzate extracontratto in assenza di autorizzazione della stazione appaltante.

Altre questioni

Sulla ratio dell'istituto della riserva.

Corte d'Appello di Lecce, 7 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 febbraio 2025

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere della stazione appaltante di eccepire tempestivamente la decadenza per le riserve iscritte tardivamente dall'appaltatore.

Altre questioni

Sulle ipotesi idonee a legittimare l'iscrizione delle riserve.
e altre 3 questioni

Tribunale di Monza, 7 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 febbraio 2025

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 153 (Giorno e termine per la consegna). Art. 129 554.99 Risarcimento danni Riservato agli abbonati

Sulla natura contrattuale dell'obbligo della stazione appaltante di procedere alla tempestiva consegna dei lavori all'appaltatore di opere pubbliche e sulla conseguente natura contrattuale della responsabilità della p.a. in caso di inadempimento.

Altre questioni

Sugli strumenti di tutela che l'appaltatore ha a disposizione in caso di inadempimento della stazione appaltante all'obbligo di tempestiva consegna dei lavori, con particolare riguardo alla nececessità, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, che l'appaltatore presenti istanza di recesso dal contratto d'appalto pubblico ed all'esclusione della sua responsabilità per ritardo nel completamento dell'opera anche in caso di mancata presentazione dell'istanza di recesso.
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Firenze, 26 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 febbraio 2025

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul requisito di specificità delle riserve.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità di esprimere le riserve con modalità diverse dall'iscrizione sul registro di contabilità, con particolare riguardo a note inviate dall'appaltatore alla stazione appaltante.
e altre 2 questioni

Tribunale di Frosinone, 4 ottobre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 13 febbraio 2025

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul soggetto su cui ricade, ai fini del pagamento del compenso, l'onere di provare l'avvenuta effettiva esecuzione dei lavori prima dell'emanazione del SAL in tema di appalti pubblici.

Altre questioni

Sulla natura dell'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare riserve.

Corte d'Appello di Firenze, 23 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sugli adempimenti che l'appaltatore deve porre in essere al fine di evitare la decadenza dal diritto di esercitare le riserve nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 e del r.d. 350/1895.

Altre questioni

Sul riparto dell'onere probatorio tra stazione appaltante ed appaltatore in materia di decadenza dalle riserve, con particolare riguardo alla necessità che la p.a. committente contesti la tempestività delle riserve.
e altre 3 questioni

Tribunale di Milano, 6 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025

Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premessa l'applicabilità delle norme di diritto comune alla risoluzione dei contratti di appalto pubblico, sui limiti entro cui può essere invocata la sospensione dei lavori quale inadempimento talmente grave da giustificare una richiesta di risoluzione da parte dell'appaltatore.

Altre questioni

Premessa in generale la (ir)rilevanza delle riserve nell'ambito della risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento, sulla rilevanza che assume, nel giudizio sulla risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico, la mancata apposizione, da parte dell'appaltatore, della riserva relativa ai pregiudizi subiti a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla p.a. committente.
e altre 3 questioni

Tribunale di Siena, 27 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 gennaio 2025

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che intenda dimostrare la tempestività della riserva relativa ai pregiudizi subiti per la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante ove egli abbia effettuato l'iscrizione della riserva nel verbale di ripresa dei lavori ma non anche in quello di sospensione dei lavori.

Altre questioni

Premessa la ratio dell'istituto della riserva, sulle modalità e tempistiche con cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve per i pregiudizi subiti a seguito della sospensione dei lavori disposta dalla p.a. committente.
e altre 2 questioni

Corte d'Appello di Reggio Calabria, 29 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla (non) rilevabilità d'ufficio della decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve in tema di appalti pubblici.

Altre questioni

Premessa la ratio dell'istituto delle riserve, sull'onere dell'appaltatore di provare i fatti posti a fondamento delle riserve.
e altre 3 questioni

Tribunale di Reggio Calabria, 2 settembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 gennaio 2025

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul momento e sulle modalità con cui deve essere iscritta e quantificata la riserva per le circostanze di non immediata portata onerosa nella vigenza del r.d. 350/1985.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità di ricondurre l'eccezione di tardività delle riserve apposte dall'appaltatore nel novero delle decadenze previste dall'art. 167, co. 2 c.p.c. in caso di tardiva costituzione in giudizio della p.a. committente.
e altre 2 questioni

Tribunale di Tempio Pausania, 6 agosto 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 dicembre 2024

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul potere del giudice ordinario di accertare la legittimità degli atti con cui la p.a. eserciti la facoltà di risolvere unilateralmente o di recedere da un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni

Sugli elementi che devono essere valutati, ai fini dell'importanza del rispettivo inadempimento, nel caso in cui, a fronte di un provvedimento di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico da parte della p.a., l'appaltatore richieda a sua volta la risoluzione per inadempimento della stazione appaltante.
e altre 2 questioni

Tribunale di Pescara, 25 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 dicembre 2024

Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sull'applicabilità dei principi civilistici in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione ai contratti di appalto pubblico.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità per la p.a. committente di invocare la perdita di un finanziamento da parte di un altro ente pubblico come motivo di impossibilità sopravvenuta della prestazione in materia di appalti pubblici.
e altre 3 questioni

Tribunale di Cuneo, 31 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 dicembre 2024

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 24 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla necessità per l'appaltatore che intenda richiedere i danni per l'illegittima durata della sospensione temporanea dei lavori, nella vigenza dei co. 1 e 2 dell'art. 24 d.m. 145/2000, di previamente diffidare per iscritto il responsabile del procedimento.

Altre questioni

Sull'onere probatorio posto in capo alla stazione appaltante circa la legittimità della sospensione dei lavori relativi ad un appalto pubblico.
e altre 2 questioni

Corte d'Appello di Napoli, 12 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 dicembre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla disamina approfondita dell'istituto delle riserve nella vigenza del d.lgs. 163/2006 e del d.p.r. 207/2010, con riguardo alla ratio dello stesso, alle pretese che ne devono esserne oggetto, alla procedura ed ai termini che l'appaltatore è tenuto ad osservare, ai documenti ed alle modalità con cui le riserve devono essere apposte e successivamente confermate,…

Altre questioni

Sulla (im)possibilità per la p.a. committente di opporre il mancato riconoscimento dell'utilità ai fini di paralizzare le pretese dell'appaltatore che richieda l'indennizzo ex art. 2041 c.c. per le opere pubbliche realizzate in assenza di valida richiesta o autorizzazione e sulla possibilità, viceversa, di paralizzarle dimostrando l'imposizione dell'arricchimento.

Tribunale di Civitavecchia, 31 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 dicembre 2024

Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) D.LGS 50.2016. Art. 105 (subappalto) Riservato agli abbonati

Sulla estensione o meno dei patti e delle condizioni di un contratto d'appalto pubblico al subappalto autorizzato dalla p.a. committente, con particolare riguardo alle clausole che determinano una speciale disciplina delle riserve.

Corte d'Appello di Firenze, 1 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 novembre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la disamina della procedura e dei documenti su cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve, sull'onere probatorio posto in capo alla stazione appaltante che intenda contestare la tempestività delle riserve ed all'appaltatore che intenda dimostrarne la tempestività e la fondatezza.

Altre questioni

Sul momento in cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve per circostanze suscettibili di incrementare le spese previste di cui non sia possibile l'immediata quantificazione.

Tribunale di Lecce, 16 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 novembre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la natura e la ratio dell'istituto delle riserve in materia di appalti pubblici, sul procedimento da seguire per la corretta apposizione delle riserve, nella vigenza della l. 2248/1865 all. F e dei relativi regolamenti 350/1895 e 1063/1962, con particolare riguardo alla possibilità di iscrivere le riserve in documenti diversi da quelli contabili.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità di riconoscere all'appaltatore la rivalutazione monetaria sulle somme ad esso dovute dalla stazione appaltante a titolo di riserva in materia di appalti pubblici.

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 19 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 19 novembre 2024

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di penali per inadempimento dell'appaltatore alle obbligazioni previste in un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni

Sull'(in)applicabilità dell'istituto delle riserve alle pretese dell'appaltatore avanzate per il ritardo della stazione appaltante nel versamento dei compensi o alle contestazioni dell'appaltatore nei confronti della stazione appaltante che applichi penali per asseriti inadempimenti dell'impresa.
e altre 1 questioni

Tribunale di Velletri, 1 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 novembre 2024

Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui casi in cui l'inerzia della stazione appaltante nel predisporre una perizia in variante in corso d'opera è idonea ad integrare gli estremi del grave inadempimento in materia di appalti pubblici.

Altre questioni

Sui criteri di quantificazione del maggiore valore delle opere il cui pagamento è dovuto dalla stazione appaltante all'appaltatore in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico: prezzo contrattualmente pattuito o valore venale ai prezzi di libero mercato?
e altre 3 questioni

Corte d'Appello di Milano, 29 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 novembre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto in capo alla p.a. committente di rilevare e contestare l'intempestività delle riserve apposte dall'appaltatore.

Altre questioni

Sulla (im)possibilità di qualificare la sottoscrizione, da parte dell'appaltatore, di un atto di sottomissione alle varianti in corso d'opera pubblica quale rinuncia alle riserve già avanzate.
e altre 2 questioni

Tribunale di Bologna, 4 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 novembre 2024

Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in tema di risoluzione anticipata di un contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. per inadempimento dell'appaltatore.

Altre questioni

Sui presupposti e sulla gravità dell'inadempimento dell'appaltatore idonei a fondare la dichiarazione di risoluzione del contratto d'appalto pubblico da parte della p.a. ai sensi dell'art. 108, co. 3 del d.lgs. 50/2016 e sulle caratteristiche di siffatta risoluzione rispetto a quella prevista dal codice civile.
e altre 3 questioni

Tribunale di Piacenza, 14 giugno 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 ottobre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla distinzione tra sospensione necessaria dei lavori e sospensione discrezionale dei lavori, che legittima l'appaltatore a sottrarsi al vincolo contrattuale, nella vigenza del d.p.r. 207/2010.

Altre questioni

Sul momento in cui l'appaltatore è tenuto ad iscrivere la riserva nei differenti casi in cui l'asserita illegittimità della sospensione sia originaria ovvero emerga in un momento successivo.
e altre 1 questioni

Tribunale di Belluno, 27 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 15 ottobre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Premessi i principi concernenti la portata probatoria della fattura circa l'esistenza del credito, sulla (in)idoneità della stessa a dimostrare la congruità del pagamento richiesto dall'appaltatore al committente e sulla (ir)rilevanza in tal senso dell'inserimento della fattura nelle scritture contabili della committente in tema di appalto.

Altre questioni

Sulle finalità dell'istituto della riserva in materia di appalti pubblici.
e altre 2 questioni

Tribunale di Bari, 29 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 ottobre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessi i termini di iscrizione delle riserve, sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore circa la tempestività delle riserve ove essa sia contestata dall'amministrazione committente.

Altre questioni

Premessa la ratio dell'istituto della riserva e le specifiche modalità con cui l'appaltatore è tenuto ad iscriverla, sul momento in cui l'impresa appaltatrice è tenuta ad iscrivere le riserve concernenti i fatti continuativi non immediatamente quantificabili.
e altre 3 questioni

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 7 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 ottobre 2024

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 253 (Norme transitorie) D.LGS 50.2016. Art. 216 (norme transitorie) Riservato agli abbonati

Sui bandi e avvisi ai quali si applicano temporalmente il d.lgs. 163/2006 ed il d.lgs. 50/2016 e il d.p.r. 554/1999 ed il d.p.r. 207/2010.

Altre questioni

Sul momento e sulle modalità con cui, nella vigenza del d.p.r. 554/1999, l'appaltatore è tenuto ad iscrivere le riserve.
e altre 2 questioni

Tribunale di Roma, 10 maggio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 1 ottobre 2024

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui documenti su cui l'appaltatore è tenuto ad apporre la riserva relativa ai danni subiti per un illegittimo ordine di sospensione dei lavori da parte della p.a. committente nelle differenti ipotesi in cui l'illegittimità della sospensione sia originaria o emerga in un momento successivo all'adozione del provvedimento.

Altre questioni

Sulla (non) necessità dell'iscrizione di una specifica riserva per la voce di credito relativa agli interessi moratori in tema di appalto di opere pubbliche.

Corte d'Appello di Napoli, 16 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 settembre 2024

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la disamina dei termini entro cui, nella vigenza del d.m. 145/2000, la stazione appaltante è tenuta ad esaminare e valutare le riserve apposte dall'appaltatore e l'appaltatore a proporre le eventuali domande in giudizio volte a far valere le proprie pretese,…

Corte d'Appello di Milano, 24 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 settembre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sugli atti, anche differenti dal registro di contabilità, sui quali l'appaltatore può iscrivere le riserve e sul momento a partire dal quale decorre il termine, a pena di decadenza, per l'iscrizione delle predette riserve anche nel caso in cui non sia ancora noto il quantum della pretesa.

Altre questioni

Sulle conseguenze del ritardo nel collaudo da parte della stazione appaltante e sulle facoltà poste in capo all'appaltatore che intenda richiedere il pagamento del prezzo dell'appalto pubblico ed il risarcimento dei maggiori oneri sostenuti.
e altre 2 questioni

Tribunale di Roma, 12 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 17 settembre 2024

Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla necessità che le riserve apposte dall'appaltatore in relazione ad un appalto pubblico siano specifiche e sulle modalità con cui le riserve devono essere esplicitate ove manchi il registro di contabilità.

Altre questioni

Premessa la disamina dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia, sui presupposti necessari ai fini dell'escussione della garanzia definitiva prestata dall'appaltatore in relazione ad un contratto d'appalto pubblico con particolare riguardo al caso in cui sia stata pattuita la clausola “entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta” .
e altre 1 questioni

Tribunale di Savona, 8 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 settembre 2024