Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

Corti di Appello

Gli articoli pubblicati sotto «Corti di Appello».

550 articoli · pagina 16 di 19

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1665 (Contratto d'appalto) D.LGS 163.2006. Art. 79 (Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni) Riservato agli abbonati

Sull'esistenza o meno di un diritto all'indennità in capo all'impresa appaltatrice laddove il contratto d'appalto non venga stipulato per l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione.

Altre questioni
  • Sul potere di autotutela di cui resta titolare la Stazione Appaltante a seguito dell'aggiudicazione di un appalto pubblico.
Corte d'Appello di Potenza, 25 ottobre 2017 claudio · pubblicato il 7 ottobre 2019
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) Riservato agli abbonati

Sulle responsabilità dell'appaltatore in caso di messa in esecuzione di un progetto errato, senza avere segnalato tali errori, e sulle motivazioni che possano esonerarlo da responsabilità.

Altre questioni
  • Sull'onere di eseguire il contratto secondo buona fede e sull'onere posto a carico di chi contesta tale violazione di precisare atti e comportamenti che sarebbero stati posti in essere in violazione dell'obbligo di buona fede
Corte d'Appello di Milano, 9 ottobre 2017 claudio · pubblicato il 26 settembre 2019
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto a carico dell'Appaltatore di dimostrare che la Stazione Appaltante non ha sottoposto il registro di contabilità, al fine di reputare sufficiente l'annotazione della riserva su altro atto idoneo a riceverla.

Altre questioni
  • Sulla ammissibilità o meno dell'azione di arricchimento (ex art. 2041 c.c.) in caso di mancata tempestiva iscrizione delle riserve
Corte d'Appello di Milano, 9 ottobre 2017 claudio · pubblicato il 3 settembre 2019
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sui presupposti affinché la sospensione dei lavori dovuta alla necessità sopravvenuta di una variante possa qualificarsi legittima.

Altre questioni
  • Sulla quantificazione del danno derivante all'appaltatore dalla sospensione illegittima dei lavori disposta dalla Stazione Appaltante.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di L'Aquila, 26 settembre 2017 claudio · pubblicato il 21 giugno 2019
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) Fallimento Riservato agli abbonati

Sulla possibilità o meno di modificare in corso di rapporto le modalità di pagamento prevedendo il pagamento diretto dei subappaltatore e sulla configurabilità o meno di una azione diretta dei subappaltatore nei confronti della Stazione Appaltante.

Altre questioni
  • Sulla possibilità o meno dell'ammissione del credito del subappaltatore al passivo fallimentare in prededuzione
Corte d'Appello di Genova, 25 settembre 2017 claudio · pubblicato il 3 giugno 2019
Corti di Appello Lavori extracontratuali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sui presupposti necessari affinché l'Appaltatore possa ottenere il pagamento di opere non previste in contratto.

Altre questioni
  • Sulla sufficienza o meno di un ordine scritto della DL affinché l'Appaltatore possa avere diritto al pagamento di opere non previste dal contratto.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Genova, 19 settembre 2017 claudio · pubblicato il 27 maggio 2019
Corti di Appello Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 30 (Concessione di servizi) Riservato agli abbonati

Sulla ripartizione tra giurisdizione del Giudice Ordinario e giurisdizione del Giudice Amministrativo in materia di concessioni di lavori pubblici.

Altre questioni
  • Sui limiti cui deve sottostare il Giudice Ordinario per poter procedere alla disapplicazione dell'atto amministrativo e sulla possibilità o meno che la disapplicazione venga applicata in un giudizio tra un privato e una pubblica amministrazione
Corte d'Appello di Milano, 26 luglio 2017 claudio · pubblicato il 19 maggio 2019
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle modalità e sui tempi di iscrizione di tempestiva riserva in caso di richiesta risarcitoria fondata sulla illegittima sospensione dei lavori, ovvero sulla sospensione legittima divenuta illegittima per fatti sopravvenuti.

Altre questioni
  • Sugli obblighi posti in capo alla Stazione Appaltante nell'ipotesi in cui nell'area oggetto dei lavori vi sia il rischio concreto di ritrovamenti archeologici e sulla diligenza imposta dal criterio di “prevedibilità”.
Corte d'Appello di Ancona, 2 novembre 2017 claudio · pubblicato il 23 aprile 2019
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva posto a carico dell'appaltatore e sulle pretese che sono soggette a tale obbligo.

Altre questioni
  • Sulle pretese dell'appaltatore soggette alla disciplina delle riserve.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Torino, 6 luglio 2017 claudio · pubblicato il 21 marzo 2019
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 244 (Giurisdizione) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario o del Giudice Amministrativo in caso di contestazioni sulla applicazione del “sistema del prezzo chiuso”.

Altre questioni
  • Sulla possibilità o meno che il contratto d'appalto possa essere risolto in danno dell'impresa direttamente dal Direttore dei Lavori
Corte d'Appello di Catania, 13 luglio 2017 claudio · pubblicato il 26 febbraio 2019
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto a carico dell'Appaltatore di diffidare la Stazione Appaltante laddove ritenga che la sospensione disposta da quest'ultima sia diventata illegittima per cessazione delle cause che l'avevano determinata, anche ai fini del rispetto dell'onere di iscrizione di tempestiva riserva

Corte d'Appello di L'Aquila, 30 giugno 2017 claudio · pubblicato il 15 febbraio 2019
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) Riservato agli abbonati

Sugli effetti riguardo alla titolarità del contratto d'appalto nel caso in cui le Imprese riunite in ATI che hanno sottoscritto il contratto abbiamo poi costituito tra loro una società consortile.

Altre questioni
  • Sulla necessità o meno che la clausola compromissoria inserita nel contratto di appalto pubblico venga espressamente approvata ex art. 1341, comma 2, c.c..
Corte d'Appello di Bari, 30 agosto 2017 claudio · pubblicato il 7 gennaio 2019
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 74 (Forma e contenuto delle offerte) D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto a carico dell'impresa appaltatrice di esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente anche mediante il sopralluogo in vista della formulazione delle offerte.

Altre questioni
  • Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva nel caso di ritardo nella consegna del cantiere da parte della Stazione Appaltante.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Ancona, 28 giugno 2017 claudio · pubblicato il 21 novembre 2018
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle richieste dell'Appaltatore soggette all'onere di iscrizione di tempestiva riserva.

Altre questioni
  • Sulle modalità di iscrizione della riserva in caso di richieste dell'Appaltatore connesse alla sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante e sulla possibilità di successiva quantificazione.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Reggio Calabria, 22 maggio 2017 claudio · pubblicato il 8 novembre 2018
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) CODICE CIVILE. Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) Riservato agli abbonati

Sugli effetti prodotti tra Appaltatore e Stazione Appaltante nel caso di contratto stipulato in assenza di forma scritta.

Altre questioni
  • Sulla evoluzione giurisprudenziale in merito ai presupposti per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di indebito arricchimento formulata dall'Appaltatore verso la Stazione Appaltante.
Corte d'Appello di Reggio Calabria, 2 maggio 2017 claudio · pubblicato il 19 settembre 2018
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) Riservato agli abbonati

Sul valore probatorio dei SAL rispetto alle opere di cui la subappaltatrice chiede il pagamento e sulla autonomia tra contratto d'appalto e contratto di subappalto.

Altre questioni
  • Sulla nullità del contratto di subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante e sulle conseguenze di tale nullità in merito alle reciproche pretese vantate tra appaltatore e subappaltatore
Corte d'Appello di Milano, 12 maggio 2017 claudio · pubblicato il 11 settembre 2018