Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

Settembre 2023

Gli articoli pubblicati nel mese di settembre 2023.

21 articoli

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1337 (Trattative e responsabilità precontrattuale) CODICE CIVILE. Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) Riservato agli abbonati

Sull'effetto dell'annullamento del verbale di aggiudicazione con particolare riferimento al conseguente contratto d'appalto pubblico, nella disciplina vigente anteriormente e posteriormente alla novella di cui al d.lgs. 204/2010, e sui rimedi esperibili dall'aggiudicatario che abbia svolto prestazioni a favore della p.a. prima del predetto annullamento.

Altre questioni
  • Sul riparto dell'onere probatorio in materia di azione di indebito arricchimento proposta nei confronti della p.a. con particolare riguardo al riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Messina, 14 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 settembre 2023
Corti di Appello Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) Riservato agli abbonati

Sulla rilevabilità della carenza di legittimazione attiva e passiva nel processo tra Stazione Appaltante e appaltatore.

Altre questioni
  • Sui diritti che la società consortile, fondata da più società riunite in A.T.I. per l'esecuzione di un appalto pubblico, acquista nei confronti della p.a. committente con particolare riguardo al diritto al compenso.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Messina, 23 giugno 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 settembre 2023
Corti di Appello D.LGS 231.2002 Interessi e rivalutazione monetaria Riservato agli abbonati

Sulla (in)validità della clausola contrattuale che esclude l'applicazione degli interessi moratori in caso di ritardo nell'adempimento, con riguardo al periodo antecedente ed a quello susseguente alla riforma dell'art. 7 del d.lgs. 231/2002 intervenuta con il d.lgs. 192/2012.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze del mancato deposito in secondo grado di un documento regolarmente depositato in primo grado e di cui una parte abbia, in appello, puntualmente allegato il fatto rappresentato dal quel documento.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Firenze, 16 giugno 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 settembre 2023
Tribunali Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sulle conseguenze della mancata impugnazione del decreto ingiuntivo nel termine previsto dall'art. 641 c.p.c. in materia di appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sull'(in)esistenza della notifica effettuata mediante raccomandata regolarmente consegnata alle Poste Italiane e restituita al mittente senza l'espletamento delle modalità di consegna normativamente previste.
Tribunale di Catanzaro, 15 giugno 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 settembre 2023
Corti di Appello Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla facoltà per l'amministrazione committente, che non abbia eccepito la tardività della riserva durante l'esecuzione dei lavori, di sollevare per la prima volta in giudizio l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio in materia di tardività dell'apposizione della riserva.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Milano, 30 giugno 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 26 settembre 2023
Tribunali Giurisdizione D.LGS 50.2016. Art. 113-bis (termini di pagamento - clausole penali) Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'opponente circa l'effettiva mancata conoscenza del decreto ingiuntivo opposto ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c.,.

Altre questioni
  • Sull'efficacia di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo in materia di appalto pubblico
Tribunale di Benevento, 3 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 settembre 2023
Corti di Appello Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sulla (in)validità della notifica di un'impugnazione effettuata presso il domicilio dichiarato in giudizio dal procuratore della controparte nel caso in cui il predetto procuratore si sia trasferito altrove.

Altre questioni
  • Sui termini entro i quali la parte è tenuta a rinnovare la notifica nulla ove intenda effettuare la rinnovazione antecedentemente all'intervento del giudice ai sensi dell'art. 291 c.p.c..
Corte d'Appello di Roma, 9 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 settembre 2023
Corti di Appello Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sui poteri della Corte d'Appello nel giudizio di rinvio c.d. improprio o restitutorio.

Altre questioni
  • Sulla disciplina applicabile al caso in cui l'appaltatore risulti inadempiente per non aver portato a termine l'opera commissionata in materia di appalto.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Bari, 28 giugno 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 settembre 2023
Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione in materia di attività negoziale della pubblica amministrazione.

Altre questioni
  • Sugli elementi di cui il giudice deve tener conto nel caso in cui vi siano reciproche contestazioni di inadempimento in materia di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Avellino, 17 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 settembre 2023
Tribunali Interessi e rivalutazione monetaria D.LGS 231.2002 Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio in materia di entità usuraria degli interessi moratori contrattualmente pattuiti

Altre questioni
  • Sulla (in)validità delle clausole di gara che prevedano deroghe agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002 con riguardo ai termini di pagamento, alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di interesse in materia di appalti pubblici.
Tribunale di Benevento, 3 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 settembre 2023
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1337 (Trattative e responsabilità precontrattuale) CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) Riservato agli abbonati

Sui limiti del dovere di informazione circa le circostanze di rilievo nelle trattative finalizzate alla stipula di un contratto d'appalto, con particolare riguardo agli elementi del dolo e della colpa dei contraenti.

Altre questioni
  • Sull'(in)esperibilità, da parte del contraente che abbia agito in modo non diligente ed avveduto, dell'azione di risarcimento per lesione della libertà negoziale in caso di errata valutazione della convenienza dell'affare dovuta a dati parziali e patentemente inattendibili forniti dall'altro contraente di un contratto d'appalto.
Corte d'Appello di Milano, 4 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 settembre 2023
Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione del G.A. o del G.O. in materia di nullità e subentro in un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sui casi e sui limiti con cui è possibile la modifica soggettiva dell'A.T.I. già aggiudicataria di un contratto d'appalto pubblico nella vigenza dell'art. 37, co. 9 del d.lgs. 163/2006.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 15 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 settembre 2023
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1337 (Trattative e responsabilità precontrattuale) CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) Riservato agli abbonati

Sul legittimo affidamento e sulla responsabilità precontrattuale della p.a. nei contratti d'appalto pubblico, con particolare riguardo alle differenze tra l'annullamento dell'aggiudicazione in autotutela e l'annullamento dell'aggiudicazione in sede giurisdizionale.

Tribunale di Lecce, 15 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 settembre 2023
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere dell'appaltatore, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, di inviare una diffida alla stazione appaltante ove intenda contestare la sopravvenuta illegittima protrazione della sospensione dei lavori, con particolare riguardo alle modalità di invio della diffida in caso di variante,…

Corte d'Appello di Firenze, 8 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 settembre 2023
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sugli strumenti di tutela civilistica di cui l'appaltatore può avvalersi laddove l'amministrazione eserciti la potestà di caducare il contratto d'appalto pubblico ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006.

Altre questioni
  • Sulla sorte della domanda di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico per inadempimento della stazione appaltante ove quest'ultima abbia correttamente esercitato la potestà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 163/2006.
Tribunale di Avezzano, 5 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 settembre 2023
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul momento in cui si concretizza, in capo all'appaltatore, l'onere di dimostrare in giudizio la tempestività dell'iscrizione delle riserve in materia di appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla legittimazione ad agire nei confronti della p.a. in relazione ad un contratto d'appalto pubblico stipulato da A.T.I. ove la società mandante sia stata dichiarata fallita.
Tribunale di Roma, 28 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 settembre 2023
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 120 (Collaudo) Riservato agli abbonati

Sui casi in cui possono essere proposte domande giudiziali relative all'esecuzione dell'appalto pubblico in difetto dell'approvazione del collaudo e sull'onere della prova in materia di imputabilità del ritardo all'amministrazione per il mancato compimento del collaudo.

Altre questioni
  • Sul momento in cui deve essere apposta la riserva ai fini della tempestività della medesima in relazione ai danni derivanti all'appaltatore dalla ritardata effettuazione del collaudo per colpa della p.a. in materia di appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 7 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 settembre 2023