Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00

223 articoli su questo argomento.

223 articoli · pagina 2 di 8 · tutti gli argomenti

Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui documenti su cui l'appaltatore è tenuto ad apporre la riserva relativa ai danni subiti per un illegittimo ordine di sospensione dei lavori da parte della p.a. committente nelle differenti ipotesi in cui l'illegittimità della sospensione sia originaria o emerga in un momento successivo all'adozione del provvedimento.

Altre questioni
  • Sulla (non) necessità dell'iscrizione di una specifica riserva per la voce di credito relativa agli interessi moratori in tema di appalto di opere pubbliche.
Corte d'Appello di Napoli, 16 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 settembre 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Premessa la disamina dell'istituto della sospensione dei lavori in materia di appalti pubblici, sulle modalità ed i termini entro cui l'appaltatore, ove ritenga che la sospensione sia illegittima, è tenuto ad iscrivere la relativa riserva con particolare riguardo al caso in cui la sospensione non presenti immediata rilevanza onerosa.

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 18 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 agosto 2024
Tribunali Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in tema di azione per il recupero del credito per i lavori eseguiti in relazione ad un contratto d'appalto di opere pubbliche.

Altre questioni
  • Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che intenda far valere in giudizio le pretese derivanti dalle riserve apposte.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 21 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 30 luglio 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sugli elementi che il giudice è tenuto a considerare nella valutazione comparativa dei comportamenti di committente e appaltatore ove ambedue chiedano la risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento dell'altro contraente.

Altre questioni
  • Sulla natura autoritativa del provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto pubblico prevista dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016 e sulla facoltà dell'appaltatore di contestarne la legittimità dinanzi al giudice ordinario.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Vicenza, 3 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 luglio 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Riservato agli abbonati

Sui requisiti che le imprese superstiti devono possedere ai fini della validità della modifica soggettiva dell'A.T.I. intervenuta nel corso dell'esecuzione di un appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sul caso in cui, in ipotesi di sospensione dei lavori ex art. 30 del d.p.r. 1063/1962, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al predetto art. 30 e sulla (ir)rilevanza delle ragioni della sospensione ai fini del riconoscimento del suddetto ristoro.
Tribunale di Siracusa, 22 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 maggio 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sui termini e sulle modalità con cui, nella vigenza del R.D. 350/1895, l'appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere le riserve in tema di appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sui termini entro cui, nella vigenza del R.D. 350/1895, l'appaltatore ha l'onere di iscrivere riserva ove pretenda un maggior compenso a causa dei pregiudizi subiti per la sospensione dei lavori disposta o protratta dalla p.a. committente.
Corte d'Appello di Napoli, 9 ottobre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 febbraio 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sulle conseguenze e sui diritti dell'appaltatore in caso di protrazione della sospensione legittima dei lavori di un appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 2 agosto 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 gennaio 2024
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui documenti sui quali l'appaltatore è tenuto ad iscrivere tempestivamente le riserve, anche non immediatamente quantificabili, con particolare riguardo al caso in cui prima del registro di contabilità risultino altri atti relativi all'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano la sospensione dei lavori di un appalto pubblico con particolare riguardo alla necessità di approvare una perizia di variante.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 1 agosto 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 gennaio 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere dell'appaltatore, nella vigenza del d.p.r. 207/2010, di inviare una diffida alla stazione appaltante ove intenda contestare la sopravvenuta illegittima protrazione della sospensione dei lavori, con particolare riguardo alle modalità di invio della diffida in caso di variante,…

Corte d'Appello di Firenze, 8 maggio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 5 settembre 2023
Tribunali Giurisdizione Anomalo andamento dei lavori. In generale Riservato agli abbonati

Sui presupposti necessari ai fini della ravvisabilità della nullità della citazione ai sensi del co. 4 dell'art. 164 c.p.c., in materia di appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sui limiti posti in capo al giudice nella ricerca della prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione di parte nel processo tra appaltatore e stazione appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 31 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 agosto 2023
Tribunali Aggiudicazione provvisoria e definitiva D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) Riservato agli abbonati

Sull'(in)idoneità di una delibera di Giunta Comunale ad incidere sull'aggiudicazione di un appalto ove manchi un formale provvedimento di esercizio del potere di autotutela ed a determinare l'effetto privatistico del recesso da un contratto d'appalto.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra sospensione legittima ed illegittima dei lavori in materia di appalto pubblico nella vigenza dell'art. 24 del d.m. 145/2000.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Teramo, 3 aprile 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 31 agosto 2023
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla necessità, ai fini della loro efficacia, che vengano esplicitamente richiamate le norme previste in tema di riserve dalla l.r. Puglia n. 13/2001 in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla facoltà dell'Appaltatore di precisare ed incrementare l'importo delle riserve precedentemente iscritte in ragione dell'anomalo andamento dei lavori in materia di Appalto pubblico.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Bari, 31 marzo 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 6 giugno 2023
Corti di Appello D.LGS 50.2016. Art. 107 (sospensione) D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sul rilievo che assume la mancata tempestiva contestazione da parte dell'Appaltatore, in sede di verbale di sospensione ovvero di ripresa dei lavori, dei presupposti giustificativi del provvedimento di sospensione dei lavori ove si faccia questione della risoluzione di contratto d'Appalto pubblico per inadempimento della Stazione Appaltante per illegittima disposizione o protrazione della…

Altre questioni
  • Sulla rilevabilità della decadenza dell'Appaltatore dal diritto di proporre riserve e sull'onere probatorio posto in capo alla Stazione Appaltante circa i fatti posti a fondamento della suddetta decadenza.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Messina, 28 febbraio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 23 maggio 2023
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sui termini processuali per proporre eccezione di decadenza dell'Appaltatore dal diritto di formulare riserva e sulla rilevabilità d'ufficio di suddetta decadenza in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sul momento a partire dal quale sorge, in capo all'Appaltatore, l'onere di iscrivere le riserve con particolare riguardo al caso della sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Cagliari, 19 gennaio 2023. Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 12 aprile 2023
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 144 (Interessi per ritardato pagamento). Art. 30 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità della disciplina degli interessi dovuti all'Appaltatore per il ritardato pagamento della P.A. ai sensi degli artt. 35 e 36 d.p.r. 1063/1962 nel caso in cui si tratti di crediti oggetto di contestazioni tra le parti.

Altre questioni
  • Sulla disciplina della sospensione dei lavori e della proroga del termine finale dei lavori nella vigenza del d.p.r. 1063/1962 in materia di Appalto pubblico: in particolare, il caso in cui la sospensione o la proroga non siano imputabili ad alcuna delle parti.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Palermo, 19 dicembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 febbraio 2023
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle ragioni idonee a legittimare l'ordine di sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico: in particolare, la necessità sopravvenuta di approvare una perizia di variante.

Altre questioni
  • Sulla distinzione tra la facoltà dell'Appaltatore di chiedere lo scioglimento del contratto d'Appalto pubblico senza indennità in caso di legittima sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 107, co. 2 del d.lgs. 50/2016 ed i rimedi esperibili in caso di illegittima sospensione dei lavori dovuta a fatto imputabile alla Stazione Appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 22 luglio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 novembre 2022
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere, posto in capo all'Appaltatore che pretenda un maggior compenso o un rimborso rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, di iscrivere tempestivamente apposita riserva, anche nell'ipotesi di sospensione dei lavori ritenuta illegittima

Corte d'Appello di L'Aquila, 4 luglio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 novembre 2022
Corti di Appello Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sul'interpretazione degli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c. in tema di ammissibilità dell'appello.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto in caso di sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione per fatto imputabile alla stessa Stazione Appaltante in materia di Appalto Pubblico.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 16 settembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 novembre 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere, posto in capo all'Appaltatore, di iscrizione delle riserve in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sull'inapplicabilità della disciplina generale prevista per l'inadempimento delle obbligazioni, a mente degli artt. 1218 e ss. c.c., ai casi di tardiva consegna dei lavori imputabile all'Amministrazione e di consegna parziale non prevista dal capitolato speciale d'Appalto nella vigenza dell'art. 153, co. 8 e 9 del d.p.r. 207/2010 in materia di Appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Nuoro, 29 agosto 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 11 ottobre 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese economiche per le quali l'Appaltatore è tenuto ad iscrivere tempestiva riserva in tema di Appalto di opere pubbliche: in particolare, le pretese di risarcimento del danno conseguenti all'invalidità od all'estinzione del rapporto contrattuale.

Altre questioni
  • Sulla disciplina che regola il risarcimento dei danni subiti dall'Appaltatore in conseguenza della risoluzione del contratto d'Appalto causata dall'illegittima protrazione della sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante.
Tribunale di Taranto, 5 aprile 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 giugno 2022
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) Fallimento Riservato agli abbonati

Sulla legittimità dell'azione esecitata dalla società mandante direttamente nei confronti della Stazione Appaltante, al fine di ottenere il corrispettivo riferito alla quota corrispondente ai lavori di sua spettanza, in caso di fallimento della società mandataria capogruppo di ATI in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sull'esigibilità degli interessi moratori, dovuti per il ritardo nel pagamento del prezzo dell'Appalto da parte della Stazione Appaltante, in caso di mancata esplicita richiesta degli stessi da parte dell'Appaltatore in materia di Appalto pubblico.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Messina, 8 marzo 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 14 giugno 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 159 (Proroghe). Art. 26 145.00 Riservato agli abbonati

Sul momento in cui sorge l'obbligo a carico dell'Appaltatore, ai sensi del co. 3 dell'art. 159 del d.p.r. 207/2010, ai fini della valida iscrizione delle relative riserve, di inviare apposita diffida alla Stazione Appaltante circa il venir meno dei presupposti che avevano giustificato la sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico.

Tribunale di Perugia, 17 febbraio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 9 maggio 2022
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'individuazione delle ragioni di pubblico interesse o necessità idonee a legittimare l'ordine di sospensione dei lavori in materia di Appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze dell'illegittima sospensione dei lavori dovuta a fatto imputabile all'Ente committente.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 1° febbraio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 aprile 2022
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.LGS 163.2006. Art. 130 (Direzione dei lavori) Riservato agli abbonati

Sulle ragioni che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori in materia di Appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sugli obblighi posti in capo alla direzione dei lavori prima della scelta del contraente, attraverso asta, licitazioni o trattative private, in materia di Appalti pubblici.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Messina, 7 febbraio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 29 marzo 2022
Corti di Appello Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sul concetto di specificità dei motivi d'appello ai sensi dell'art. 342 c.c..

Altre questioni
  • Sulla ricostruzione del quadro giuridico concernente l'individuazione del momento in cui iscrivere le riserve in materia di contratto d'Appalto pubblico, in particolare in caso di sospensione lavori disposta dalla Stazione Appaltante.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Catanzaro, 4 febbraio 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 marzo 2022
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul momento in cui l'Appaltatore è tenuto ad iscrivere la riserva, ai fini della tempestività della stessa, motivata con la sospensione dei lavori disposta dalla Stazione Appaltante in materia di contratto d'Appalto pubblico.

Corte d'Appello di Lecce, 27 gennaio 2022 Avv. Francesco Barchielli · pubblicato il 28 febbraio 2022