Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00

485 articoli su questo argomento.

485 articoli · pagina 10 di 17 · tutti gli argomenti

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 244 (Giurisdizione) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario o del Giudice Amministrativo in relazione alla domanda dell'appaltatore volta ad ottenere il riconoscimento dell'adeguamento dei prezzi di commessa stabiliti nel contratto d'appalto.

Altre questioni
  • Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva nel caso di pretese risarcitorie avanzate dall'appaltatore verso la stazione appaltante.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Potenza, 20 novembre 2019 claudio · pubblicato il 5 dicembre 2019
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul regime delle riserve alla luce di quanto stabilito dall'art. 111 del d.lgs. n. 50/2016.

Altre questioni
  • Sulla giurisdizione riguardo alla esclusione da future gare dell'ente disposta dall'ente stesso all'interno della deliberazione che dispone la risoluzione dal contratto d'appalto per inadempimento dell'appaltatore
Tribunale di Monza, 25 ottobre 2019 claudio · pubblicato il 18 novembre 2019
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva in caso di contestazioni conseguenti alla illegittima sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante.

Altre questioni
  • Sull'onere posto in capo alla Stazione Appaltante di contestare l'eventuale tardività nell'iscrizione della riserva da parte dell'impresa.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 novembre 2017 claudio · pubblicato il 7 ottobre 2019
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sull'ammissibilità dell'intervento in giudizio promosso dalla mandataria dell'ATI contro la stazione appaltante da parte del fallimento della mandante.

Altre questioni
  • Sulla giurisdizione in tema di domanda attinente alla revisione prezzi.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Palmi, 23 ottobre 2017 claudio · pubblicato il 26 settembre 2019
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sulla validità o meno della clausola contrattuale con cui l'appaltatore si impegni a mantenere fermo il prezzo dell'appalto anche al variare dei prezzi di mercato, con rinuncia alla revisione prezzi ex art. 1664 c.c..

Altre questioni
  • Sulle funzioni e sul regime delle riserve.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Ragusa, 13 ottobre 2017 claudio · pubblicato il 26 settembre 2019
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto a carico dell'Appaltatore di dimostrare che la Stazione Appaltante non ha sottoposto il registro di contabilità, al fine di reputare sufficiente l'annotazione della riserva su altro atto idoneo a riceverla.

Altre questioni
  • Sulla ammissibilità o meno dell'azione di arricchimento (ex art. 2041 c.c.) in caso di mancata tempestiva iscrizione delle riserve
Corte d'Appello di Milano, 9 ottobre 2017 claudio · pubblicato il 3 settembre 2019
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla necessaria tempestività dell'iscrizione di riserva da parte dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Sull'onere posto in capo all'appaltatore di esibire le fatture quietanzate dei subappaltatori al fine di ottenere il pagamento dei propri corrispettivi da parte della Stazione appaltante.
Tribunale di Roma, 3 novembre 2017 claudio · pubblicato il 12 luglio 2019
Corti di Appello Lavori extracontratuali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sui presupposti necessari affinché l'Appaltatore possa ottenere il pagamento di opere non previste in contratto.

Altre questioni
  • Sulla sufficienza o meno di un ordine scritto della DL affinché l'Appaltatore possa avere diritto al pagamento di opere non previste dal contratto.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Genova, 19 settembre 2017 claudio · pubblicato il 27 maggio 2019
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle modalità di iscrizione delle riserve da parte dell'impresa al fine di garantire la tempestività della riserva ed evitare di incorrere in decadenze.

Altre questioni
  • Sugli effetti prodotti dalla mancata reiterazione delle riserve da parte dell'Impresa in sede di liquidazione del conto finale.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Milano, 31 agosto 2017 claudio · pubblicato il 19 maggio 2019
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla legittimità o meno e sulla natura di condizione meramente potestativa o potestativa mista della clausola che condiziona all'erogazione del finanziamento dell'opera pubblica il pagamento della prestazione ad essa relativa.

Altre questioni
  • Sull'onere e sulle modalità di iscrizione di tempestiva riserva da parte dell'appaltatore nel caso di sospensione illegittima dei lavori disposta dalla Stazione Appaltante.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Paola, 10 luglio 2017 claudio · pubblicato il 6 maggio 2019
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle modalità e sui tempi di iscrizione di tempestiva riserva in caso di richiesta risarcitoria fondata sulla illegittima sospensione dei lavori, ovvero sulla sospensione legittima divenuta illegittima per fatti sopravvenuti.

Altre questioni
  • Sugli obblighi posti in capo alla Stazione Appaltante nell'ipotesi in cui nell'area oggetto dei lavori vi sia il rischio concreto di ritrovamenti archeologici e sulla diligenza imposta dal criterio di “prevedibilità”.
Corte d'Appello di Ancona, 2 novembre 2017 claudio · pubblicato il 23 aprile 2019
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla necessità o meno di confermare le riserve, già apposte sul verbale di sospensione dei lavori, sull'atto di sottomissione sottoposto all'impresa al momento della approvazione della perizia di variante.

Altre questioni
  • Sugli atti sui quali può essere iscritta riserva
Tribunale di Salerno, 28 luglio 2017 claudio · pubblicato il 1 aprile 2019
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva posto a carico dell'appaltatore e sulle pretese che sono soggette a tale obbligo.

Altre questioni
  • Sulle pretese dell'appaltatore soggette alla disciplina delle riserve.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Torino, 6 luglio 2017 claudio · pubblicato il 21 marzo 2019
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sugli effetti prodotti sul contratto dalla reciproca domanda di risoluzione per inadempimento formulata in giudizio da appaltatore e stazione appaltante.

Altre questioni
  • Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva sul verbale di sospensione e ripresa lavori in caso di contestazioni dell'appaltatore inerenti l'illegittimità della sospensione dei lavori.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Brindisi, 31 luglio 2017 claudio · pubblicato il 11 marzo 2019
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere della prova posto a carico della parte che propone domanda di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della controparte.

Altre questioni
  • Sulla ammissibilità o meno della clausola del contratto di appalto pubblico che preveda che il pagamento del corrispettivo (per stati di avanzamento e per saldo finale dei lavori) sia collegato al momento dell'effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 6 giugno 2017 claudio · pubblicato il 15 febbraio 2019
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto a carico dell'Appaltatore di diffidare la Stazione Appaltante laddove ritenga che la sospensione disposta da quest'ultima sia diventata illegittima per cessazione delle cause che l'avevano determinata, anche ai fini del rispetto dell'onere di iscrizione di tempestiva riserva

Corte d'Appello di L'Aquila, 30 giugno 2017 claudio · pubblicato il 15 febbraio 2019
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva nel caso di pregiudizi derivanti all'appaltatore da errore progettuale.

Altre questioni
  • Sulla verifica della tempestività della riserva iscritta dall'appaltatore in relazione ai pregiudizi asseritamente subiti a causa di errore progettuale.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Palermo, 29 giugno 2017 claudio · pubblicato il 16 gennaio 2019
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 74 (Forma e contenuto delle offerte) D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto a carico dell'impresa appaltatrice di esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente anche mediante il sopralluogo in vista della formulazione delle offerte.

Altre questioni
  • Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva nel caso di ritardo nella consegna del cantiere da parte della Stazione Appaltante.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Ancona, 28 giugno 2017 claudio · pubblicato il 21 novembre 2018