Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso)

53 articoli su questo argomento.

53 articoli · pagina 1 di 2 · tutti gli argomenti

Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Sulla validità della clausola di un contratto d'appalto pubblico, avente ad oggetto la fornitura di autovelox e la relativa assistenza tecnica ed amministrativa agli organi di polizia municipale, a mente della quale il pagamento del corrispettivo alla società appaltatrice è subordinato all'effettivo incasso di verbali da parte della stazione appaltante per somme almeno pari all'importo dovuto…

Altre questioni
  • Sulla possibilità di ricorrere al criterio equitativo per quantificare il mancato guadagno dell'appaltatore in caso di recesso unilaterale del committente ai sensi dell'art. 1671 c.c..
Corte d'Appello di Roma, 28 novembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 28 maggio 2026
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità di configurare l'A.T.I. come un autonomo centro di imputazione giuridica.

Altre questioni
  • Sul soggetto che ha rappresentanza esclusiva, anche processuale, dell'A.T.I. nei confronti della stazione appaltante.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Caltanissetta, 12 novembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 19 maggio 2026
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Premessa la (im)possibilità per l'appaltatore di chiedere la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico ove la stazione appaltante ometta o ritardi la consegna dei lavori per fatto ad essa imputabile, sugli istituti che l'appaltatore è in tal caso tenuto ad attivare al fine di ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale o il risarcimento dei danni subiti.

Tribunale di Benevento, 1 aprile 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 settembre 2025
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Premessa la natura privatistica dei rapporti derivanti dall'esecuzione di contratti di appalto pubblico, sulla facoltà dell'appaltatore di opere pubbliche di chiedere la risoluzione di un contratto d'appalto per inadempimento della stazione appaltante ove quest'ultima abbia precedentemente disposto unilateralmente il recesso.

Altre questioni
  • Premesso l'obbligo dell'appaltatore di opere pubbliche di verificare la validità tecnica del progetto esecutivo, sulla (im)possibilità per l'appaltatore di agire per la risoluzione di un contratto d'appalto pubblico ove in corso d'opera, a causa di carenze progettuali, emergano condizioni geologiche del terreno tali da impedire l'esecuzione dei lavori, con particolare riguardo al caso in cui vengano rinvenuti ordigni bellici in assenza del documento di valutazione del relativo rischio.
Tribunale di Udine, 13 marzo 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 agosto 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) D.LGS 50.2016. Art. 108 (risoluzione) Riservato agli abbonati

Sul giudice competente a giudicare in materia di risoluzione anticipata di un contratto d'appalto pubblico disposta dalla p.a. per inadempimento dell'appaltatore.

Altre questioni
  • Sul diritto dell'appaltatore, nel caso in cui la p.a. committente abbia esercitato il potere di risolvere unilateralmente un contratto d'appalto pubblico, di agire in giudizio chiedendo la risoluzione ai sensi della disciplina civilistica.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Latina, 21 febbraio 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 luglio 2025
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 24 (Documenti componenti il progetto definitivo) - Art. 25 554.99 CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) Riservato agli abbonati

Sull'obbligo dell'appaltatore, a fronte dell'obbligo della stazione appaltante di redigere un progetto definitivo idoneo al conseguimento dei titoli abilitativi necessari all'esecuzione di lavori pubblici, di svolgere l'attività pratica e propedeutica al rilascio dei predetti titoli quale l'inoltro di istanze e l'invio di documentazione.

Altre questioni
  • Sulla disciplina applicabile, in tema di appalti pubblici, al caso di ritardo nell'adempimento per fatto della stazione appaltante nella vigenza del d.p.r. 1063/1962.
Tribunale di Roma, 22 novembre 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 marzo 2025
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul potere del giudice ordinario di accertare la legittimità degli atti con cui la p.a. eserciti la facoltà di risolvere unilateralmente o di recedere da un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sugli elementi che devono essere valutati, ai fini dell'importanza del rispettivo inadempimento, nel caso in cui, a fronte di un provvedimento di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico da parte della p.a., l'appaltatore richieda a sua volta la risoluzione per inadempimento della stazione appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Pescara, 25 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 dicembre 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 118 (Subappalto) D.LGS 50.2016. Art. 105 (subappalto) Riservato agli abbonati

Sull'(in)applicabilità, salvo richiami pattizi, delle disposizioni pubblicistiche proprie dell'appalto pubblico al contratto di subappalto stipulato tra un'impresa appaltatrice di opera pubblica ed un'impresa subappaltatrice.

Altre questioni
  • Sui presupposti su cui si fonda il recesso unilaterale del committente dal contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1671 c.c. e sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che intenda ottenere l'indennizzo per le spese sostenute, i lavori eseguiti ed il mancato guadagno ed al committente che intenda dimostrare che l'indennizzo non è dovuto.
Tribunale di Larino, 31 luglio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 19 novembre 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Sulla (im)possibilità di stipulare un contratto pubblico mediante manifestazione di volontà o comportamenti concludenti o meramente attuativi, in assenza di forma scritta.

Altre questioni
  • Sulla diversa natura della revoca dell'aggiudicazione e del recesso dal contratto d'appalto pubblico e sui differenti momenti in cui la p.a. può ricorrere ai predetti istituti.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Teramo, 29 aprile 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 24 settembre 2024
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere dell'appaltatore, che abbia apposto tempestivamente riserva per i vizi progettuali di un'opera pubblica, di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Altre questioni
  • Sull'obbligo dell'appaltatore di controllare la validità tecnica del progetto fornito dal committente, con particolare riguardo alle caratteristiche geologiche del terreno sul quale l'opera pubblica deve essere realizzata, e sulla responsabilità dello stesso ove i lavori siano ritardati per le condizioni geologiche del terreno.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Caltanissetta, 12 marzo 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 settembre 2024
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Riservato agli abbonati

Sul criterio a cui deve improntarsi il dovere di diligenza del committente nei confronti dell'appaltatore, con particolare riguardo al caso in cui vengano rinvenuti elementi imprevisti sul luogo in cui deve eseguirsi l'appalto nella vigenza del d.p.r. 554/1999 e del d.m. 145/2000.

Altre questioni
  • Sull'obbligo della p.a. committente di elaborare le varianti in corso d'opera necessarie all'ultimazione dei lavori e sulle conseguenze della mancata adozione delle predette varianti.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Catanzaro, 26 febbraio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 4 luglio 2024
Tribunali Aggiudicazione provvisoria e definitiva D.P.R. 207.2010. Art. 153 (Giorno e termine per la consegna). Art. 129 554.99 Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione in materia di responsabilità della p.a. per revoca dell'aggiudicazione di una gara d'appalto.

Altre questioni
  • Sull'(in)applicabilità, in tema di appalti pubblici, della disciplina civilistica della risoluzione del contratto all'inadempimento della p.a. con particolare riguardo alla violazione dell'obbligo di consegna dei lavori e sui rimedi in tal caso esperibili dall'appaltatore: l'istanza di recesso e, in caso di mancato accoglimento, il diritto ai maggiori oneri a titolo indennitario.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Torre Annunziata, 29 gennaio 2024 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 21 giugno 2024
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Sulla contrarietà al principio di buona fede ex art. 1375 c.c. della condotta con cui la stazione appaltante, dopo aver invitato l'appaltatore a comunicarle il recesso dal contratto d'appalto pubblico per cause di forza maggiore prospettando la non applicazione di penali, ricevuta la predetta comunicazione risolva unilateralmente il contratto per inadempimento.

Altre questioni
  • Sulla (im)possibilità di risolvere il contratto d'appalto pubblico per eccessiva onerosità sopravvenuta in mancanza di collaborazione tra le parti volta all'adozione di varianti in corso d'opera nella vigenza del d.lgs. 50/2016.
Tribunale di Pavia, 6 ottobre 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 8 febbraio 2024
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Sui requisiti necessari ai fini della validità della clausola compromissoria apposta ad un contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla natura di recesso unilaterale da contratto d'appalto pubblico dell'atto con cui la p.a. committente allochi in favore di un altro progetto i fondi originariamente stanziati per l'esecuzione delle opere pubbliche.
Tribunale di Viterbo, 31 luglio 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 18 dicembre 2023
Tribunali Giurisdizione CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) Riservato agli abbonati

Sulla giurisdizione in materia di lesione dell'affidamento dell'impresa appaltatrice in materia di appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sui poteri del giudice ordinario di disapplicare un atto amministrativo nei casi in cui il giudice amministrativo si sia già espresso in merito al medesimo atto ed in quelli in cui il giudice amministrativo non si sia espresso.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Catania, 18 agosto 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 16 novembre 2023
Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle varie fasi delle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di lavori, servizi e forniture e la stipula del relativo contratto d'appalto pubblico.

Altre questioni
  • Sulla giurisdizione in materie di controversie aventi ad oggetto un qualsiasi atto con cui la stazione appaltante si ritiri ex post da un contratto d'appalto pubblico.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Pisa, 19 giugno 2023 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 ottobre 2023
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1454 (Diffida ad adempiere) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Sulla facoltà del contraente che abbia intimato all'altro diffida ad adempiere, fissando un termine allo spirare del quale il contratto dovrà intendersi risolto di diritto, di rinunciare all'effetto risolutivo anche dopo la scadenza del termine indicato.

Altre questioni
  • Sulle peculiarità del recesso unilaterale dal contratto d'Appalto da parte della P.A. e sui diritti dell'Appaltatore.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di L'Aquila, 9 novembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 febbraio 2023
Corti di Appello Giurisdizione D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sul'interpretazione degli artt. 342 c.p.c. e 434 c.p.c. in tema di ammissibilità dell'appello.

Altre questioni
  • Sull'applicabilità delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto in caso di sospensione dei lavori disposta dall'Amministrazione per fatto imputabile alla stessa Stazione Appaltante in materia di Appalto Pubblico.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Napoli, 16 settembre 2022 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 3 novembre 2022
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento) Riservato agli abbonati

Sulle valutazioni e comparazioni che il Giudicante deve svolgere in caso di domande di risoluzione per inadempimento formulate reciprocamente tra appaltatore e Stazione appaltante.

Altre questioni
  • Sull'effetto prodotto dal provvedimento di risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore reso dalla Stazione Appaltante e sulla possibilità o meno per l'Appaltatore di avanzare una propria domanda di risoluzione per inadempimento del Committente.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Cosenza, 28 aprile 2017 claudio · pubblicato il 11 giugno 2018
Corti di Appello Consulenza Tecnica CODICE CIVILE. Art. 1226 (Valutazione equitativa del danno) Riservato agli abbonati

Sull'onere della prova posto a carico dell'Appaltatore (o del subappaltatore) che chieda il pagamento delle prestazioni eseguite al proprio committente (o all'appaltatore principale).

Altre questioni
  • Sui limiti alla ammissibilità della Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) richiesta dall'appaltatore a sostegno della propria domanda di pagamento dei corrispettivi.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Torino, 30 gennaio 2017 claudio · pubblicato il 6 dicembre 2017
Lodi arbitrali CODICE CIVILE. Art. 2222 (Contratto d'opera) CODICE CIVILE. Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) Riservato agli abbonati

Sulle responsabilità dirette dei funzionari e dei dipendenti pubblici, nonché di quelle dell'ente, nei confronti del professionista incaricato, per l'indebito arricchimento conseguito dal Comune a seguito della stipulazione di un contratto nullo e sui termini delle rispettive azioni.

Altre questioni
  • Sulla nullità o meno del contratto tra Comune e professionista sottoscritto dal Sindaco e non dal dirigente, il cui disciplinare è stato approvato con delibera di Giunta anziché da una determina dirigenziale.
  • e altre 2 questioni
Lodo Arbitrale, 11 luglio 2013 claudio · pubblicato il 4 novembre 2014
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.LGS 163.2006. Art. 134 (Recesso) Riservato agli abbonati

Sulla possibilità o meno che i ritardati pagamenti da parte della Stazione Appaltante dovuti a ritardi dell'Ente finanziatore possano costituire grave inadempimento e giustificare la risoluzione del contratto d'appalto in danno della Stazione Appaltante.

Altre questioni
  • Sulla configurabilità o meno di una ipotesi di litispendenza tra i giudizi monitori avviati dall'Impresa per riscuotere i crediti derivanti dall'appalto ed il giudizio arbitrale avviato dall'Impresa per la risoluzione del contratto in danno.
  • e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 25 giugno 2013 claudio · pubblicato il 27 settembre 2014
Lodi arbitrali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sulla disciplina della litispendenza nel caso di giudizio azionato in sede civile e dinanzi al Collegio Arbitrale.

Altre questioni
  • Sulla possibilità o meno che la proposizione da parte dell'Appaltatore del giudizio dinanzi al Giudice ordinario costituisca implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria.
  • e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 9 maggio 2013 claudio · pubblicato il 4 agosto 2014