Sull'onere per la Stazione Appaltante di attivare la procedura di accordo bonario
Corte d'Appello di L'Aquila, 23 marzo 2020
Aprile 2020
Gli articoli pubblicati nel mese di aprile 2020.
Tribunali
D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00
D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99
Riservato agli abbonati
Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva da parte dell'appaltatore per il pregiudizio conseguente alla illegittima sospensione dei lavori o alla illegittima protrazione di una sospensione originariamente legittima
Tribunale di Roma, 27 marzo 2020
Tribunali
D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00
D.P.R. 207.2010. Art. 144 (Interessi per ritardato pagamento). Art. 30 554.99
Riservato agli abbonati
Sulla misura degli interessi moratori dovuti dalla Stazione Appaltante in caso di ritardato pagamento dei SAL rispetto ai termini indicati in contratto
Tribunale di Lecce, 30 marzo 2020
Tribunali
CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento)
CODICE CIVILE. Art. 1455 (Importanza dell'inadempimento)
Riservato agli abbonati
Sui presupposti necessari affinché l'appaltatore possa ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della Stazione Appaltante ex art. 1453 e 1455 c.c..
Altre questioni
- Sulla possibilità o meno che l'omesso esercizio del potere di autotutela relativo alla DIA per la realizzazione di un parcheggio pubblico costituisca grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali con il gestore.
Tribunale di Rimini, 24 marzo 2020