Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99

579 articoli su questo argomento.

579 articoli · pagina 11 di 20 · tutti gli argomenti

Corti di Appello Lavori extracontratuali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sui presupposti necessari affinché l'Appaltatore possa ottenere il pagamento di opere non previste in contratto.

Altre questioni
  • Sulla sufficienza o meno di un ordine scritto della DL affinché l'Appaltatore possa avere diritto al pagamento di opere non previste dal contratto.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Genova, 19 settembre 2017 claudio · pubblicato il 27 maggio 2019
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle modalità di iscrizione delle riserve da parte dell'impresa al fine di garantire la tempestività della riserva ed evitare di incorrere in decadenze.

Altre questioni
  • Sugli effetti prodotti dalla mancata reiterazione delle riserve da parte dell'Impresa in sede di liquidazione del conto finale.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Milano, 31 agosto 2017 claudio · pubblicato il 19 maggio 2019
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla legittimità o meno e sulla natura di condizione meramente potestativa o potestativa mista della clausola che condiziona all'erogazione del finanziamento dell'opera pubblica il pagamento della prestazione ad essa relativa.

Altre questioni
  • Sull'onere e sulle modalità di iscrizione di tempestiva riserva da parte dell'appaltatore nel caso di sospensione illegittima dei lavori disposta dalla Stazione Appaltante.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Paola, 10 luglio 2017 claudio · pubblicato il 6 maggio 2019
Tribunali Informativa prefettizia D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla natura della risoluzione del contratto disposta dalla Stazione Appaltante a seguito della informativa antimafia negativa.

Altre questioni
  • Sugli effetti prodotti sul contratto dall'interdittiva antimafia sopraggiunta in corso di esecuzione del contratto d'appalto.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Palermo, 12 luglio 2017 claudio · pubblicato il 6 maggio 2019
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle modalità e sui tempi di iscrizione di tempestiva riserva in caso di richiesta risarcitoria fondata sulla illegittima sospensione dei lavori, ovvero sulla sospensione legittima divenuta illegittima per fatti sopravvenuti.

Altre questioni
  • Sugli obblighi posti in capo alla Stazione Appaltante nell'ipotesi in cui nell'area oggetto dei lavori vi sia il rischio concreto di ritrovamenti archeologici e sulla diligenza imposta dal criterio di “prevedibilità”.
Corte d'Appello di Ancona, 2 novembre 2017 claudio · pubblicato il 23 aprile 2019
Tribunali Fallimento D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) Riservato agli abbonati

Sugli effetti processuali prodotti dal fallimento della mandante dell'ATI nel corso del giudizio inerente l'esecuzione del contratto d'appalto e sulla possibilità o meno che la Pubblica Amministrazione in giudizio possa chiedere l'interruzione del processo per il fallimento dell'altra parte.

Altre questioni
  • Sugli effetti generati dal fallimento di una delle mandanti sul rapporto di mandato esistente con la mandataria dell'ATI.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Salerno, 28 luglio 2017 claudio · pubblicato il 23 aprile 2019
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla necessità o meno di confermare le riserve, già apposte sul verbale di sospensione dei lavori, sull'atto di sottomissione sottoposto all'impresa al momento della approvazione della perizia di variante.

Altre questioni
  • Sugli atti sui quali può essere iscritta riserva
Tribunale di Salerno, 28 luglio 2017 claudio · pubblicato il 1 aprile 2019
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva posto a carico dell'appaltatore e sulle pretese che sono soggette a tale obbligo.

Altre questioni
  • Sulle pretese dell'appaltatore soggette alla disciplina delle riserve.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Torino, 6 luglio 2017 claudio · pubblicato il 21 marzo 2019
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sugli effetti prodotti sul contratto dalla reciproca domanda di risoluzione per inadempimento formulata in giudizio da appaltatore e stazione appaltante.

Altre questioni
  • Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva sul verbale di sospensione e ripresa lavori in caso di contestazioni dell'appaltatore inerenti l'illegittimità della sospensione dei lavori.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Brindisi, 31 luglio 2017 claudio · pubblicato il 11 marzo 2019
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere della prova posto a carico della parte che propone domanda di risoluzione del contratto d'appalto per inadempimento della controparte.

Altre questioni
  • Sulla ammissibilità o meno della clausola del contratto di appalto pubblico che preveda che il pagamento del corrispettivo (per stati di avanzamento e per saldo finale dei lavori) sia collegato al momento dell'effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 6 giugno 2017 claudio · pubblicato il 15 febbraio 2019
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto a carico dell'Appaltatore di diffidare la Stazione Appaltante laddove ritenga che la sospensione disposta da quest'ultima sia diventata illegittima per cessazione delle cause che l'avevano determinata, anche ai fini del rispetto dell'onere di iscrizione di tempestiva riserva

Corte d'Appello di L'Aquila, 30 giugno 2017 claudio · pubblicato il 15 febbraio 2019
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva nel caso di pregiudizi derivanti all'appaltatore da errore progettuale.

Altre questioni
  • Sulla verifica della tempestività della riserva iscritta dall'appaltatore in relazione ai pregiudizi asseritamente subiti a causa di errore progettuale.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Palermo, 29 giugno 2017 claudio · pubblicato il 16 gennaio 2019
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 74 (Forma e contenuto delle offerte) D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto a carico dell'impresa appaltatrice di esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente anche mediante il sopralluogo in vista della formulazione delle offerte.

Altre questioni
  • Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva nel caso di ritardo nella consegna del cantiere da parte della Stazione Appaltante.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Ancona, 28 giugno 2017 claudio · pubblicato il 21 novembre 2018
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle richieste dell'Appaltatore soggette all'onere di iscrizione di tempestiva riserva.

Altre questioni
  • Sulle modalità di iscrizione della riserva in caso di richieste dell'Appaltatore connesse alla sospensione dei lavori da parte della Stazione Appaltante e sulla possibilità di successiva quantificazione.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Reggio Calabria, 22 maggio 2017 claudio · pubblicato il 8 novembre 2018
D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere della prova posto a carico della Pubblica Amministrazione laddove la stessa ingiunga all'appaltatore il pagamento di somme per vizi e penali utilizzando lo strumento dell'ingiunzione di pagamento ex art. 3 r.d. 639 del 1010.

Altre questioni
  • Sulle ipotesi in cui l'impresa è soggetta all'onere di iscrizione di tempestiva riserva
Corte d'Appello di Venezia, 23 maggio 2017 claudio · pubblicato il 29 ottobre 2018
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle ipotesi in cui è necessario per l'Appaltatore iscrivere tempestiva riserva al fine di poter far valere le proprie pretese: in particolare sul momento in cui è necessario iscrivere riserva in caso di danni conseguenti all'appaltatore a seguito di sospensione dei lavori.

Altre questioni
  • Sulle modalità e sui tempi di iscrizione delle riserve in caso di fatti continuativi
Tribunale di Reggio Calabria, 2 maggio 2017 claudio · pubblicato il 29 ottobre 2018
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sugli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento della Stazione Appaltante, e sulla quantificazione del valore delle opere eseguite dall'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla quantificazione e sulla individuazione del dies a quo per il calcolo degli interessi sulle somme che la Stazione Appaltante deve restituire all'appaltatore a seguito della dichiarata risoluzione del contratto per inadempimento.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Agrigento, 12 maggio 2017 claudio · pubblicato il 2 ottobre 2018
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento) CODICE CIVILE. Art. 1458 (Effetti della risoluzione) Riservato agli abbonati

Sugli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione del contratto per inadempimento della Stazione Appaltante, e sulla quantificazione del valore delle opere eseguite dall'Appaltatore.

Altre questioni
  • Sulla quantificazione e sulla individuazione del dies a quo per il calcolo degli interessi sulle somme che la Stazione Appaltante deve restituire all'appaltatore a seguito della dichiarata risoluzione del contratto per inadempimento.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Agrigento, 12 maggio 2017 claudio · pubblicato il 2 ottobre 2018
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 244 (Giurisdizione) Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo in materia di appalti pubblici.

Altre questioni
  • Sull'onere posto a carico della Stazione Appaltante nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di sottoscrivere, con o senza riserve, il conto finale, in particolare ai fini del decorso del termine di decadenza per l'iscrizione di riserve.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Avellino, 2 maggio 2017 claudio · pubblicato il 19 settembre 2018