Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici

D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera)

180 articoli su questo argomento.

180 articoli · pagina 3 di 6 · tutti gli argomenti

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva nel caso di pregiudizi derivanti all'appaltatore da errore progettuale.

Altre questioni
  • Sulla verifica della tempestività della riserva iscritta dall'appaltatore in relazione ai pregiudizi asseritamente subiti a causa di errore progettuale.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Palermo, 29 giugno 2017 claudio · pubblicato il 16 gennaio 2019
Corti di Appello D.LGS 163.2006. Art. 74 (Forma e contenuto delle offerte) D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto a carico dell'impresa appaltatrice di esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente anche mediante il sopralluogo in vista della formulazione delle offerte.

Altre questioni
  • Sull'onere di iscrizione di tempestiva riserva nel caso di ritardo nella consegna del cantiere da parte della Stazione Appaltante.
  • e altre 3 questioni
Corte d'Appello di Ancona, 28 giugno 2017 claudio · pubblicato il 21 novembre 2018
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) CODICE CIVILE. Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) Riservato agli abbonati

Sui limiti e sulle modalità con cui l'Appaltatore può introdurre variazioni o addizioni al lavoro assunto in appalto.

Altre questioni
  • Sui presupposti in presenza dei quali può essere accolta la domanda di indebito arricchimento formulata dall'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante in relazione a addizioni e miglioramenti apportati nella realizzazione dell'opera.
Tribunale di Catania, 11 maggio 2017 claudio · pubblicato il 24 luglio 2018
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) CODICE CIVILE. Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) Riservato agli abbonati

Sui limiti e sulle modalità con cui l'Appaltatore può introdurre variazioni o addizioni al lavoro assunto in appalto.

Altre questioni
  • Sui presupposti in presenza dei quali può essere accolta la domanda di indebito arricchimento formulata dall'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante in relazione a addizioni e miglioramenti apportati nella realizzazione dell'opera.
Tribunale di Catania, 11 maggio 2017 claudio · pubblicato il 23 luglio 2018
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle richieste dell'appaltatore che sono soggette all'onere di iscrizione di tempestiva e rituale riserva.

Altre questioni
  • Sulla modalità e i termini per l'iscrizione e l'esplicazione di tempestiva riserva da parte dell'Appaltatore.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Palermo, 30 marzo 2017 claudio · pubblicato il 23 aprile 2018
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sull'onere posto a carico della Stazione Appaltante di contestare immediatamente la tardiva iscrizione delle riserve da parte dell'impresa e sulla conseguente decadenza della contestazione in sede di giudizio.

Altre questioni
  • Sui requisiti necessari affinché la sospensione dei lavori, e la sua protrazione, possa ritenersi legittima, in particolare nell'ipotesi in cui sia dovuta alla necessità di approvare una “perizia di variante”.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 2 febbraio 2017 claudio · pubblicato il 14 marzo 2018
Tribunali Consulenza Tecnica CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) Riservato agli abbonati

Sui limiti alla possibilità di formulare osservazioni critiche alla CTU negli scritti difensivi.

Altre questioni
  • Sulla possibilità o meno per l'Appaltatore di ottenere compensi aggiuntivi nel caso di appalto “a corpo” laddove la Stazione Appaltante non rappresenti correttamente ogni elemento idoneo a influire sulla stima delle prestazioni da eseguire.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 15 febbraio 2017 claudio · pubblicato il 6 febbraio 2018
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla natura e sulla funzione delle riserve, nonché sulle modalità e i termini della loro iscrizione.

Altre questioni
  • Sulle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione senza riserve dell'atto di sottomissione con cui le parti concordano l'importo finale dei lavori.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Pordenone, 15 febbraio 2017 claudio · pubblicato il 6 febbraio 2018
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1418 (Cause di nullità del contratto) CODICE CIVILE. Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) Riservato agli abbonati

Sulla possibilità dell'appaltatore di ottenere indennità o aumenti di prezzo, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c. per le opere effettuate al di fuori del riferimento ad un ordine scritto del DL che richiami l'intervenuta approvazione della Stazione Appaltante

Corte d'Appello di Torino, 2 febbraio 2017 claudio · pubblicato il 30 gennaio 2018
Corti di Appello CODICE CIVILE. Art. 1454 (Diffida ad adempiere) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla possibilità o meno che l'iscrizione della riserva costituisca atto di costituzione in mora, anche ai fini del decorso degli interessi.

Altre questioni
  • Sulla solidarietà o meno della responsabilità del Direttore dei Lavori e dell'appaltatore per il danno prodotto alla Stazione Appaltante.
  • e altre 2 questioni
Corte d'Appello di Torino, 30 gennaio 2017 claudio · pubblicato il 15 dicembre 2017
Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 244 (Giurisdizione) D.P.R. 207.2010. Art. 144 (Interessi per ritardato pagamento). Art. 30 554.99 Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche.

Altre questioni
  • Sulle ipotesi in cui il ritardato pagamento da parte della Stazione Appaltante può configurare un danno risarcibile a favore dell'Impresa e sulla possibilità o meno che il ritardo da parte dell'ente finanziatore possa costituire una esimente per la PA obbligata al pagamento.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Catania, 2 gennaio 2017 claudio · pubblicato il 14 novembre 2017
Autorità Vigilanza D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) Riservato agli abbonati

Sul divieto di modificazione soggettiva dei componenti dei raggruppamenti di imprese partecipanti alla procedura ad evidenza pubblica, disposto dall'art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006 e sulle eccezioni di cui ai commi 18 e 19 dello stesso articolo.

Altre questioni
  • Sulle ipotesi in cui sulla base delle previsioni dell'art. 37, comma 19, in caso di fallimento di una mandante del RTI la SA non è tenuta ad annullare la gara, ma può proseguire il rapporto contrattuale con lo stesso aggiudicatario.
  • e altre 3 questioni
ANAC, delibera 23 novembre 2016 claudio · pubblicato il 3 gennaio 2017
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) CODICE CIVILE. Art. 1175 (Comportamento secondo correttezza) Riservato agli abbonati

Sui limiti alla possibilità di modificare il prezzo dell'appalto in corso di esecuzione e sulla possibilità o meno di configurare una violazione della par condicio tra i concorrenti della fase di aggiudicazione.

Altre questioni
  • Sui canoni interpretativi del comportamento delle parti secondo buona fede, lealtà e correttezza, e sull'obbligo di ciascuna parte contrattuale di agire preservando gli interessi dell'altra.
  • e altre 1 questioni
Lodo Arbitrale, 5 marzo 2015 claudio · pubblicato il 16 maggio 2016
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 CODICE CIVILE. Art. 1375 (Esecuzione di buona fede) Riservato agli abbonati

Sui requisiti necessari affinché la sospensione dei lavori possa ritenersi legittima.

Altre questioni
  • Sulla responsabilità della Stazione Appaltante in caso di rallentamenti dei lavori dovuti alla necessità di apportare modifiche al progetto.
  • e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 28 novembre 2014 claudio · pubblicato il 2 febbraio 2016
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle modalità e sui tempi di iscrizione delle riserve, in particolare in caso di sospensione illegittima dei lavori.

Altre questioni
  • Sull'onere di ripetere l'iscrizione della riserva all'interno del registro di contabilità e sull'onere di comunicazione in caso di mancata sottoscrizione del registro.
  • e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 15 aprile 2014 claudio · pubblicato il 18 settembre 2015
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 241 (Arbitrato) D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sui principi costituzionali in merito alla applicabilità di norme sopravvenute in corso di rapporto.

Altre questioni
  • Sulla modifica all'art. 241 del codice disposta dall'art. 1, commi 19-25 della l. n. 190 del 2012 e sulla sua portata abrogatrice.
  • e altre 2 questioni
Lodo Arbitrale, 1° aprile 2014 claudio · pubblicato il 2 settembre 2015
Corti di Appello D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla idoneità o meno delle riserve iscritte a valere quale costituzione in mora della Stazione Appaltante al fine del calcolo degli interessi sulle somme risultanti effettivamente dovute.

Altre questioni
  • Sulla possibilità o meno di quantificare una riserva iscritta genericamente attraverso l'iscrizione di una nuova riserva che integri i requisiti della prima.
  • e altre 1 questioni
Corte d'Appello di Firenze, 12 settembre 2014 claudio · pubblicato il 30 aprile 2015
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sul momento in cui matura la decadenza della Stazione Appaltante di eccepire la tardiva iscrizione delle riserva da parte dell'Impresa.

Altre questioni
  • Sulla obbligatorietà o meno di iscrivere riserve su un registro di contabilità non precedentemente vidimato e sottoscritto dal RUP e sulla fondatezza o meno della eccezione di intempestività dell'iscrizione delle riserve su tale registro avanzata dalla Stazione Appaltante.
  • e altre 1 questioni
Lodo Arbitrale, 28 ottobre 2013 claudio · pubblicato il 2 gennaio 2015
Corte di Cassazione D.LGS 163.2006. Art. 132 (Varianti in corso d'opera) D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sulla esistenza o meno di un obbligo per l'appaltatore di eseguire lavori ulteriori oltre il quinto e sul diritto di chiedere la risoluzione del contratto nel caso di superamento di detta soglia.

Altre questioni
  • Sulla necessità che l'Amministrazione appaltante approvi formalmente la riduzione dei prezzi concordata tra impresa e DL in sede di atto di sottomissione e sulla possibilità di applicare unilateralmente prezzi più elevati da quelli concordati dal DL.
  • e altre 1 questioni
Cassazione Civile, Sez. I, 2 agosto 2012 claudio · pubblicato il 7 ottobre 2014
Lodi arbitrali D.P.R. 207.2010. Art. 158 (Sospensione e ripresa dei lavori). Art. 133 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 160 (Sospensione illegittima - In generale). Art. 25 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla legittimità o meno della sospensione dei lavori disposta a seguito di diffida della Soprintendenza o di sequestro disposto dalla Procura.

Altre questioni
  • Sulle ipotesi in cui la sospensione dei lavori per l'approvazione di una perizia di variante può essere considerata legittima.
  • e altre 1 questioni
Lodo Arbitrale, 9 maggio 2013 claudio · pubblicato il 4 agosto 2014
Lodi arbitrali D.LGS 163.2006. Art. 240 (Accordo bonario) D.LGS 163.2006. Art. 253 (Norme transitorie) Riservato agli abbonati

Sulla abrogazione del termine decadenziale per la proposizione dell'azione operata dall'art. 240 del d.lgs. n. 163 del 2006.

Altre questioni
  • Sull'obbligo posto a carico dell'appaltatore di eseguire le varianti nei limiti del "quinto d'obbligo" ai sensi degli artt. 134 e 136 d.p.r. n. 554 del 1999 e sulla possibilità di iscrivere riserve.
  • e altre 3 questioni
Lodo Arbitrale, 6 maggio 2013 claudio · pubblicato il 23 luglio 2014
Tribunali CODICE CIVILE. Art. 2041 (Azione generale di arricchimento) D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla necessità della forma scritta per la stipulazione di contratti d'appalto e per le successive varianti e sulla possibilità o meno di desumere la volontà di obbligarsi della PA per fatti concludenti.

Altre questioni
  • Sull'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento per tutte le prestazioni e i servizi ... resi alla P.A. anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 66 del 1989.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Grosseto, 1 agosto 2013 claudio · pubblicato il 23 luglio 2014