Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sul ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore e sull'onere della prova posto a carico di quest'ultimo a giustificazione del ritardo stesso

Tribunale di Ragusa, 27 aprile 2017 claudio 1 min di lettura

Scarica il PDF Pubblicato il 12 luglio 2018

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Tribunale di Ragusa, 27 aprile 2017 · claudio · 12 luglio 2018

Premassima

Sul ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore e sull'onere della prova posto a carico di quest'ultimo a giustificazione del ritardo stesso

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Abbonati alla rivista Accedi con Google

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sul ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore e sull'onere della prova posto a carico di quest'ultimo a giustificazione del ritardo stesso

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Abbonati alla rivista Sei già abbonato? Accedi

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Tribunali Giurisdizione D.LGS 163.2006. Art. 115 (Adeguamenti dei prezzi) Riservato agli abbonati

Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di clausola di revisione dei prezzi.

Altre questioni

Sulle disposizione che disciplinano la valutazione della p.a. sull'istanza di revisione dei prezzi avanzata dall'aggiudicatario, avuto particolare riguardo all'(in)applicabilità della l. 241/1990 e della disciplina ivi contenuta in tema di preavviso di rigetto.
e altre 2 questioni

Tribunale di Catania, 26 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 7 luglio 2026

Tribunali D.LGS 163.2006. Art. 133 (Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.P.R. 207.2010. Art. 143 (Termini di pagamento degli acconti e del saldo). Art. 29 145.00 Riservato agli abbonati

Sulla (in)validità, nella vigenza tanto del d.lgs. 50/2016 quanto del d.lgs. 163/2006, della clausola di un contratto d'appalto pubblico che subordini il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore all'erogazione della relativa provvista da parte dell'ente finanziatore della stazione appaltante alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Altre questioni

Sull'onere del committente pubblico, nel caso in cui si aderisse alla giurisprudenza che ritiene valida la clausola di un contratto d'appalto pubblico che subordini il pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore all'erogazione della relativa provvista da parte dell'ente finanziatore della stazione appaltante, di attivarsi per ottenere l'erogazione dei fondi e sulle conseguenze derivanti dal comportamento omissivo della p.a..
e altre 3 questioni

Tribunale di Salerno, 6 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 10 giugno 2026

Tribunali D.LGS 50.2016. Art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici) D.LGS 163.2006. Art. 37 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari) Riservato agli abbonati

Sulla natura giuridica e sulle caratteristiche del consorzio di cooperative negli appalti pubblici, avuto riguardo al rapporto tra cooperativa consorziata assegnataria dei lavori e consorzio.

Altre questioni

Sul giudice competente a giudicare in materia di compensazione prezzi richiesta ai sensi della l. 201/2008 o del codice degli appalti pubblici.
e altre 2 questioni

Tribunale di Roma, 1 dicembre 2025 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 19 maggio 2026

Sul ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore e sull'onere della prova posto a carico di quest'ultimo a giustificazione del ritardo stesso

Condividi questo articolo

Premassima

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Poni un quesito su questa materia

Sullo stesso argomento

Sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di clausola di revisione dei prezzi.

Sulla natura giuridica e sulle caratteristiche del consorzio di cooperative negli appalti pubblici, avuto riguardo al rapporto tra cooperativa consorziata assegnataria dei lavori e consorzio.

Formula un quesito alla redazione