Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Giurisdizione Riservato agli abbonati

Sulle modalità di corretta iscrizione delle riserve in materia di appalti pubblici.

Scarica il PDF Pubblicato il 30 ottobre 2023

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sulle modalità di corretta iscrizione delle riserve in materia di appalti pubblici.

Tribunale di Taranto, 18 maggio 2023 · Avv. Claudio Bargellini · 30 ottobre 2023

Premassima

a) Sulle modalità di corretta iscrizione delle riserve in materia di appalti pubblici.

b) Sulle modalità e sui termini entro cui, a pena di decadenza, l'amministrazione appaltante è tenuta a rilevare l'intempestività delle riserve.

c) Sull'(im)possibilità di far valere in un processo successivo circostanze sulle quali sia maturata una preclusione in un precedente processo.

d) Sul rapporto tra mancata costituzione del convenuto e tacito riconoscimento dei fatti allegati dall'attore.

e) Sugli obblighi di cooperazione posti a carico dell'amministrazione appaltante in materia di appalti pubblici, con particolare riguardo agli adempimenti connessi alla disponibilità delle aree su cui devono essere eseguiti i lavori. [F] Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore in tema di riserve. [G] Sulla debenza e sulla quantificazione delle spese generali dovute all'appaltatore in caso di illegittima sospensione dei lavori da parte della p.a. appaltante. [H] Sulla facoltà per il giudice di ridurre le spese generali dovute all'appaltatore per illegittima sospensione dei lavori da parte della p.a. appaltante ove la predetta sospensione si protragga per lunghi periodi. [I] Sulla decorrenza della rivalutazione e degli interessi sulle spese generali dovuti dalla stazione appaltante all'appaltatore in caso di risoluzione di contratto d'appalto pubblico causata dall'illegittima sospensione dei lavori da parte della p.a.. [L] Sulla decorrenza della rivaluzione e degli interessi sulla somma dovuta all'appaltatore quale mancato guadagno derivante dalla risoluzione di contratto d'appalto pubblico per responsabilità della stazione appaltante. [M] Sugli effetti della sentenza pronunciata tra le parti originarie di un processo in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso. [N] Sulla prova della legittimazione del cessionario, in assenza di contestazione del cedente e del ceduto, in materia di cessione di un credito verso la p.a..

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sulle modalità di corretta iscrizione delle riserve in materia di appalti pubblici.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →