Salta al contenuto principale
Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici. ISSN 2499-071X Direttori: Avv. Francesco Barchielli e Avv. Claudio Bargellini
Appalti & RiserveRivista sull'esecuzione dei contratti pubblici
Tribunali Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento spese generali Anomalo andamento dei lavori. Risarcimento immobilizzo macchinari Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Riservato agli abbonati

Sull'entità del risarcimento per spese generali dovuto all'Appaltatore in caso di anomalo andamento dei lavori dovuto a responsabilità della Stazione Appaltante.

Tribunale di Palermo, 2 maggio 2017 claudio 1 min di lettura
Scarica il PDF Pubblicato il 17 maggio 2018

Condividi questo articolo

Appalti & Riserve Rivista sull'esecuzione dei contratti pubblici · ISSN 2499-071X

Sull'entità del risarcimento per spese generali dovuto all'Appaltatore in caso di anomalo andamento dei lavori dovuto a responsabilità della Stazione Appaltante.

Tribunale di Palermo, 2 maggio 2017 · claudio · 17 maggio 2018

Premassima

a) Sull'entità del risarcimento per spese generali dovuto all'Appaltatore in caso di anomalo andamento dei lavori dovuto a responsabilità della Stazione Appaltante.

b) Sulla prova necessaria per la liquidazione del danno da immobilizzazione di macchinari e attrezzature subito dall'Appaltatore in caso di anomalo andamento dei lavori.

c) Sulla risarcibilità del danno derivante all'Appaltatore per il mancato conseguimento dell'utile nel tempo preventivato in contratto

La massima e il testo integrale sono riservati agli abbonati

Qui sopra hai letto la premassima. La massima, il commento della redazione e i documenti allegati sono riservati a chi ha un abbonamento in corso a Appalti & Riserve.

Abbonati alla rivista Accedi con Google

Sei già abbonato? Entra con le tue credenziali

Ho dimenticato la password

Non hai ancora un account? Registrati.

Poni un quesito su questa materia

Il quesito è un servizio riservato agli abbonati. La redazione risponde e, se il quesito è di interesse generale, lo pubblica in forma anonima insieme alla risposta. È gratuito e non ci sono limiti di numero.

Oggetto: Sull'entità del risarcimento per spese generali dovuto all'Appaltatore in caso di anomalo andamento dei lavori dovuto a responsabilità della Stazione Appaltante.

Per inviare un quesito serve un abbonamento attivo.

Abbonati alla rivista Sei già abbonato? Accedi

Sullo stesso argomento

Vedi tutti →
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 Riservato agli abbonati

Sulla tempestività e ammissibilità delle riserve apposte sul verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 154, co. 1 del d.p.r. 207/2010 ove l'appaltatore abbia precedentemente sottoscritto senza riserve il verbale di cui all'art. 106, co. 3 del d.p.r. 207/2010 afferente il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Altre questioni
  • Sul momento in cui deve essere apposta la riserva concernente le pretese derivanti dall'anomalo andamento dei lavori.
  • e altre 3 questioni
Tribunale di Roma, 3 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 luglio 2026
Tribunali Anomalo andamento dei lavori. Lesione dell'utile Rischio sismico e NTC Riservato agli abbonati

Sull'onere probatorio posto in capo all'appaltatore che richieda al committente il risarcimento del danno da lesione dell'utile in caso di anomalo andamento dei lavori.

Altre questioni
  • Sulla responsabilità della stazione appaltante che ometta di consegnare all'impresa aggiudicataria le autorizzazioni sismiche necessarie per l'esecuzione delle opere appaltate.
  • e altre 1 questioni
Tribunale di Avellino, 5 febbraio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 2 luglio 2026
Tribunali D.P.R. 207.2010. Art. 190 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore). Art. 165 554.99 D.P.R. 207.2010. Art. 191 (Forma e contenuto delle riserve). Art. 31 145.00 Riservato agli abbonati

Sulle pretese che possono essere oggetto di riserve, sul requisito di specificità delle stesse, sul soggetto su cui ricade l'onere di provarne la tempestività, sul momento in cui tale onere diviene concretamente attuale e sul momento in cui devono essere formulate anche con riguardo al caso in cui si tratti di fatti continuativi.

Altre questioni
  • Sulle modalità di calcolo delle maggiori spese generali che la p.a. committente è tenuta ad indennizzare all'appaltatore di opere pubbliche in caso di andamento anomalo o ritardo nei lavori per fatti imputabili alla stazione appaltante.
  • e altre 2 questioni
Tribunale di Roma, 22 gennaio 2026 Avv. Claudio Bargellini · pubblicato il 22 giugno 2026

Formula un quesito alla redazione

I quesiti li fanno gli abbonati. La redazione risponde a quelli che ritiene di interesse, compatibilmente con i carichi di lavoro: la risposta non è assicurata.

Scopri come funziona →