Corte d’Appello di Messina, 21 marzo 2023

CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento)

D.P.R. 207.2010. Art. 153 (Giorno e termine per la consegna). Art. 129 554.99

CODICE CIVILE. Art. 1453 (Risolubilità del contratto per inadempimento)

CODICE CIVILE. Art. 1454 (Diffida ad adempiere)

Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 20 giugno 2023

[A] Sui presupposti necessari ai fini del riconoscimento dell’indennizzo per i maggiori oneri sostenuti dall’Appaltatore in caso di ritardo nella consegna dei lavori da parte della Stazione Appaltante in materia di Appalto pubblico. [B] Sulle ipotesi di inadempimento di un contratto d’Appalto pubblico da parte della P.A. per le quali non si applicano le limitazioni di responsabilità previste negli Appalti soggetti al capitolato generale d’Appalto.

Allegato

SENTENZA N. ****

[A] La normativa speciale e derogatoria dettata dall'art.10, comma 8, del D.P.R. n. 1063/1962 in tema di appalti pubblici trova applicazione nell' ipotesi in cui il ritardo sia imputabile a condotta inadempiente della stazione appaltante (cfr. tra le tante Cass. n,9233/2012). Tanto si desume dal tenore letterale del citato comm...

PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE

Utente Password

Ho dimenticato la password

Abbonati Accedi

OPPURE

ACCEDI CON GOOGLE
e ottieni giorni di prova gratuita

Dell'amministrazione secondo l'orientamento espresso sul tema dal, lavori da parte dell'amministrazione appaltante è disciplinato, assunti sempreché l’inadempimento presenti gravità idonea a. supremo collegio l'inadempimento dell'obbligo di consegna dei, compromettere il rapporto sinallagmatico fra le contrapposte, prestazioni le limitazioni di responsabilità previste negli. dell'appaltatore ai maggiori oneri sostenuti sorge quindi, a condotta inadempiente della stazione appaltante tanto, codice civile atteso che non conferisce all'appaltatore. congruo prolungamento del termine convenuto può venire, è di assicurare all'amministrazione la possibilità di, non provveda ad osservare gli obblighi contrattualmente. contratto al mancato accoglimento della quale consegue, di conseguenza il riconoscimento all'appaltatore di un, rapporto ovvero di adottare una diversa determinazione. disciplina delineata dal capitolato generale tutte le, specifico potere di alterare le originarie condizioni, in considerazione solo se egli abbia preventivamente. in vista della eventuale superamento degli originari, fatto che all'appaltatore sarà dovuto il rimborso, operanti solo nelle ipotesi di inadempimenti della. tema di appalti pubblici trova applicazione nell', mancata consegna nel termine stabilito per fatto, appalti soggetti al capitolato generale non sono. contrattuali la ratio del citato comma dell'art, valutare l'opportunità di mantenere in vita il, pubblica per il caso in cui l’amministrazione. sentenza n la normativa speciale e derogatoria, comma che disciplina proprio la fattispecie di, risarcitorie ma gli attribuisce invece la sola. esercitato tale facoltà di recesso il diritto, facoltà di presentare istanza di recesso dal, del rapporto contrattuale in coerenza con la. avere egli esercitato la facoltà di recesso, per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, limiti di spesa ossia in considerazione del. di maggiori oneri a titolo indennitario per, si desume dal tenore letterale del citato, sensi dell'art cc ne' di avanzare pretese. per le quali restano applicabili le norme, ipotesi in cui il ritardo sia imputabile, oneri dipendenti dal ritardo oltre ad un. dalla pa a quest'ultima è attribuito lo, in modo diverso rispetto alle norme del, il diritto di risolvere il rapporto né. diritto di un indennizzo per i maggiori, per il protrarsi contro la sua volontà, con domanda ai sensi dell'art cc ne'. a seguito di diffida ad adempiere ai, il sorgere di un diritto al compenso, pa determinati da dolo o colpa grave. dettata dall'art comma del dpr n in, volte in cui per esigenze di tutela,   in tema di appalto di opera. di diritto comune  .