[A] Sui casi in cui sussiste la competenza delle Sezioni specializzate in materia di contratto d’Appalto di lavori pubblici. [B] Sui termini di rilevabilità della nullità della CTU. [C] Sull’ammissibilità della formulazione dei rilievi delle parti alla CTU effettuata per la prima volta in appello. [D] Sui casi in cui è ammissibile la prova nuova in appello. [E] Sull’obbligo per la P.A. Committente di risarcire i danni subiti dall’Appaltatore in caso di sospensione dei lavori al di fuori dei casi previsti dalla legge: la (ir)rilevanza del mancato scioglimento del contratto da parte dell’Appaltatore.
SENTENZA N. ****
[A] La speciale competenza in esame è prevista per i contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di “rilevanza comunitaria” per tali intentendosi, a mente dell’art. 3 comma 16 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163 (abrogato dall’art. 217 comma 1 lettera e) D.Lgs. 50/2016 ) quelli il cui valore, sti...