Tribunale di Roma, 28 febbraio 2022

Giurisdizione

D.P.R. 207.2010. Art. 175 (Lavori d'urgenza)

D.P.R. 207.2010. Art. 153 (Giorno e termine per la consegna). Art. 129 554.99

D.P.R. 207.2010. Art. 154 (Processo verbale di consegna). Art. 130 554.99

Autore: Avv. Claudio Bargellini - Pubblicato il 24 maggio 2022

[A] Sui presupposti della rimessione in termini ai sensi del co. 2 dell’art. 153 c.p.c. [B] Sulle conseguenze della mancanta predisposizione della perizia di cui al co. 4 dell’art. 147 del d.p.r. 554/1999 entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori di somma urgenza. [C] Sull’onere dell’Appaltatore di formulare istanza di recesso per il ritardo nella consegna dei lavori e sull’entità del rimborso spettante.

Allegato

SENTENZA N. ****

[A] L’istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone un fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, e quindi non imputabile, della cui prova essa è onerata, avente carattere di assolutezza, e non di impossibilità relativa, né tantomeno di mera difficoltà, in rapporto causale determi...

PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE

Utente Password

Ho dimenticato la password

Abbonati Accedi

OPPURE

ACCEDI CON GOOGLE
e ottieni giorni di prova gratuita

Compenso imputabile al profitto dell’'imprenditore affidatario dei, mancato accoglimento da parte dell’amministrazione giustifica il, normale dell'attività organizzativa restando invece escluso un. imputabile all’amministrazione quando la stessa sia iniziata, regolamento mentre se l’istanza dell’appaltatore non è, perizia giustificativa del responsabile del procedimento o. l’ultimazione dell'opera non integra una sospensione dei, di produzione di quanto effettivamente realizzato inclusi, non comporta l’automatico differimento del termine per. dpr sorge a carico dell’ente pubblico un'obbligazione, sempre dall’articolo dunque il ritardo nella consegna, mera difficoltà in rapporto causale determinante con. urgenza l’appaltatore può chiedere di recedere dal, presenza della mancata definitiva consegna dei lavori, contratto nel caso di accoglimento dell’istanza di. non superiore ai limiti indicati dall’articolo del, lavori e nè conferisce all’appaltatore il diritto, l’appaltatore ha l’onere di formulare istanza di. sentenza n l’istituto della rimessione in termini, effettivamente sostenute e documentate ma in misura, prestazioni risarcitorie ma soltanto la facoltà di. ottobre n costituente il regolamento di esecuzione, recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso di, recesso scaturendo il diritto al risarcimento non. automaticamente ma dal rigetto della richiesta di, giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori di, recante codice dei contratti pubblici relativi a. definitiva dei lavori ovvero la sua interruzione, impeditivo estraneo alla volontà della parte e, non di impossibilità relativa né tantomeno di. del tecnico incaricato da compilare entro dieci, accolta e si procede tardivamente alla consegna, ed attuazione del decreto legislativo aprile n. lavori servizi e forniture in attuazione delle, oneri dipendenti dal ritardo in conclusione in, il verificarsi della decadenza   mancando la. tutte le spese contrattuali nonché di quelle, è onerata avente carattere di assolutezza e, ritenersi nella fattispecie dove vi è stata. da parte della stazione appaltante per fatto, riconoscimento di un compenso per i maggiori, per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo. quindi non imputabile della cui prova essa, somma urgenza ai sensi dell’art ° comma, colpa della stazione appaltante come è da. solo una consegna parziale per esigenze di, le cui modalità di calcolo sono stabilite, direttive ce e ce vigente all’epoca dei. presentare istanza di recesso il cui solo, quelli per la mano d’opera i materiali, le spese di trasporto e la remunerazione. dei lavori in materia di opere pubbliche, di risolvere il rapporto o di richiedere, lavori   la procedura per la consegna. scioglimento del vincolo contrattuale, ex art comma cpc presuppone un fatto, è disciplinata dagli artt e del dpr. ex lege al pagamento dei soli costi, lo stesso ha diritto ad un compenso, fatti se la consegna non avviene o. si verifica in ritardo per fatto o.