[A] Sulla natura del “contratto normativo interno” in materia di contratti quadro. [B] Sulla facoltà dell’appaltatore di sospendere i lavori in caso di ritardato pagamento, ai sensi dell’art. 133 del d.lgs. n. 163/2006. [C] Sulla risarcibilità del danno da perdita di chances. [D] Sulla configurabilità del c.d. “danno curricolare” lamentato dall’appaltatore e sull’onere della prova posto a suo carico. [E] Sugli elementi necessari ai fini dell’integrazione del danno di immagine nei confronti dell’appaltatore e sull’onere della prova.
SENTENZA N. ****
1. Il contratto normativo interno è il contratto con cui le parti stabiliscono il contenuto delle clausole che dovranno essere apposte ai futuri ed eventuali accordi che tra le stesse parti interverranno (i c.d. contratti applicativi, Cfr. ex multis TAR Lazio n. 2864 del 2021), così che, per il perfezionamento di tali accordi...